索赔工期有哪五大工期
答:索赔工期有以下五大工期:1、发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失。2、因工程变更(含设计变更,发包人提出的工程变更,监理工程师提出的工程变更,以及承包人提出并经监理工程师批准的变更)造成时间和费用的损失。3、发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加。4、发包人延期支付期...
答:可以索赔工期的情形是发包人没有提供图纸,提供的图纸根本就不符合双方在合同当中的约定,发包方没有按合同约定提供施工现场或相应的材料证明的,没有按照合同的约定支付工程预付款等情形的,可以索赔工期。一、在什么情况下可以索赔工期? (1)发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的;...
答:2014-12-29 简述工期索赔应收集资料及工期索赔费用包含哪些内容 2007-07-25 工期索赔和费用索赔的关系 7 2012-05-27 建筑工程工期索赔 17 更多类似问题 > 为你推荐: 特别推荐 高山滑雪为什么基本所有国家都会参加? 冰球运动为什么可以“合理打架”? 奥运吉祥物为什么不能有性别、不能说话? 奥运会裁判误判为什么...
答:在索赔工作中,工期索赔和费用索赔往往是密切关联且不可分割的,即工期索赔的发生往往会伴随着费用索赔的出现,而费用索赔则预示着潜在的工期索赔的出现,在实际工作中,要对二者的关联关系仔细甄别。1.2.1工期索赔。工期索赔是指合同的一方根据工程项目合同的规定,在工期超出合同规定的条件下,提出的工期或工期及与之相关的...
答:《中华人民共和国民法典》第八百零二条因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的,承包人应当承担赔偿责任。《中华人民共和国民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等...
答:3、工期延期的索赔。 工期延期的索赔通常包括两个方面:一是要求延长工期;二是要求偿付由于非承包商原因导致工程延期而造成的损失,一般这两方面的索赔报告要求分别编制,因为工期和费用索赔并不一定同时成立。例如:由于特殊恶劣气候等原因承包商可以要求延长工期,但不能要求补偿;也有些延误时间并不影响关键路线的施工,承包...
答:1. 如果工期因发包人原因暂停或延误,承包人不仅有权要求顺延工期,还有权要求发包人赔偿由此造成的损失和额外费用。2. 根据《民法典》第八百零四条,发包人若因自身原因导致工程停建或进度缓慢,应当采取措施减轻或弥补损失,并需向承包人支付因停工、窝工等原因产生的实际费用。3. 若施工质量问题导致...
答:【答案】:A,D,E 本题考核的是施工承包合同履行过程中承包人可向业主提出索赔工期的情形。工期索赔一般是指承包商依据合同对于非自身的原因而导致的工期延误向业主提出的工期顺延要求。因业主和工程师原因导致的延误包括:(1)业主未能及时交付合格的施工现场;(2)业主未能建设交付设计图纸;(3)业主或工程...
答:5、非承包人的原因导致工程的暂时停工.6、物价上涨,法规变化及其他.三、工期索赔纠纷的起诉流程是什么?1、原告起诉。2、法院受理后将起诉书副本送达被告。3、被告在十五日内提交答辩状,法院在五日内将答辩状副本送达原告如果被告不提交答辩状,不影响审理。4、决定开庭审理的案件,法院在三日前通知当事人...
答:1. 工期顺延 E停工5天,F停工4天,G停工4天,H停工3天,I停工1天,总计要求工期顺延17天。2. 经济损失索赔 (1) 机械设备窝工费 E工序吊车 (3+2)台班×240元/台班=1200元 F工序搅拌机 (3+1)台班×70元/台班=280元 G工序小型机械 (2+2)台班×55元/台班=220元 H工序搅拌机 3台班×...
网友评论:
殷习18486688348:
施工索赔的分类有哪些 -
26225商育
: 1、施工索赔要求分为:工期索赔和费用索赔;2、按所签订的合同的类型索赔可以分为: 总承包合同索赔、分包合同索赔、联营合同索赔、劳务合同索赔、其他合同索赔;3、按照干扰事件的性质索赔可以分为:工期拖延索赔、不可预见的外部障碍或条件索赔、工程变更索赔、工程终止索赔、其他索赔.
殷习18486688348:
建筑工程施工索赔的分类有哪些 -
26225商育
: 1、按索赔有关当事人分类:承包人与发包人之间的索赔,承包人与分包人之间的索赔,承保人或发包人与供货商之间的索赔,承保人与发包人与保险人之间的索赔. 2、按索赔的目的和要求分类:工期索赔,一般指承保人向发包人或者分包人向承保人要求延长工期费用索赔,既要求经济补偿损失,调整合同价格. 3、按索赔事件性质分类工期延期索赔,工期加速索赔,工程变更索赔,不可预见的外部故障或条件索赔,不可抗力引起的索赔,工程终止索赔,其它索赔.
殷习18486688348:
建筑工程工期索赔 -
26225商育
: 1、最直接的就是工期索赔,起码要按原施工周期索赔;若要按原工期竣工的话,需要有赶工措施费;2、若已有前期准备的话,可以索要窝工人工费、材料保管费(部分材料提前采购)、窝工机械费;3、若错过了最佳施工时期的话,要增加合理的施工措施费,如土方工程进入夏天的话,要考虑有雨季施工增加的措施费了;砼工程进入冬天的话,要考虑有冬施的费用了.总而言之,索赔主要是工期索赔和费用索赔,只要和发包人延误工期有关引起的工期和费用的索赔都可以申请,但目前的国情是大部分甲方仅给工期延长,费用上一般是不支持的.
殷习18486688348:
工期索赔报告索赔项目包括哪些?
26225商育
: 索赔项目 1.人工费:由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用;法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝工和工资上涨费. 2.施工机械费...
殷习18486688348:
工期索赔和费用索赔的区别
26225商育
: 一、工期索赔和费用索赔的区别在工程索赔中,工期索赔往往是同费用索赔联系在一起的.索赔谈判中,一般来说工期索赔困难不大,容易得到发包方和监理的同意,而费...
殷习18486688348:
常用的计算索赔工期的方法有哪些?
26225商育
: (1) 网络分析法:这是通过分析索赔事件发生前后网络计划工期的差异 计算索赔工期的.它适用于各类工期索赔. (2) 对比分析法:此法较简单,适用于索赔事件仅影响单位工程,或分 部分项工程的工期,并由此计算对总工期的影响.其计算公式是: 总工期索赔=原合同总工期*额外或新增工程量价格/原合同总价. (3) 劳动生产率降低计算法: 索赔工期=计划工期*(预期劳动生产率-实际劳动生产率)/预期劳动生产率. (4) 简单加总法:在施工过程中遇到的各种非承包商原因造成的停工天 数,累加结果即可作为索赔天数.
殷习18486688348:
索赔是什么以及怎样索赔?
26225商育
: 第五节 索赔管理 一、索赔的概念 索赔是合同当事人根据有关规定,在合同实施中,对应由合同对方承担责任的情况造成的损失,向对方提出给予补偿的要求.索赔的性质...
殷习18486688348:
什么是工期索赔?什么是工期索赔?
26225商育
: 工期索赔指承包人向业主或者分包人向承包人要求延长工期;是由于非承包人责任的原因而导致施工进程延误,要求批准顺延合同工期的索赔.
殷习18486688348:
工期索赔一般有几种方法,是什么?
26225商育
: 工期索赔的根本目的是减少经济损失,按是否可以进行费用索赔分为:不可原谅的工期延误、可原谅并且应予以补偿的工期延误、可原谅但不予以补偿的工期延误. .工期索赔的计算方法.常见的工期索赔的计算方法有:网络分析法、动态分析法、程序化计算方法等.工程索赔是我国建筑施工企业走进国际市场的必修课.