反诉及答辩状
反诉及答辩状【1】
尊敬的审判长:
根据反诉人的反诉被反诉人提出如下答辩意见:
1 反诉状中事实与理由部分的“一”中所言与事实严重不符,反诉人称:其在××胡同30号院有西房两间并称其与被反诉人在30号院共同居住。
但朝阳法院和二中院两级人民法院均判决××胡同30号院西房两间归被反诉人所有且两级人民法院均查明30号院的宅基地使用权人为被反诉人。见一审判决书第三页第二段第七行和二审判决书第四页第二段第七行。这一点不但具有既判力而且是既成事实。
2 被反诉人提供的“宅基地调查表”是通过正常手续在村委会开具的,不存在任何造假之处。
3根据法律规定反诉的诉讼请求必须与本诉在事实或法律上有牵连性。
本诉的案由是相邻关系纠纷,并不涉及胡同30号院北房东××数第二间、第三间的权属和30号院宅基地使用权问题,且北房东数第二间和第三间是反诉人和被反诉人父亲的房产,鉴于原房屋所有人已死亡,该房产的产权除本案当事人外还涉及其他法定继承人。
反诉人如对房屋及宅基地使用权有争议应另行提起法定继承纠纷和宅基地使用权纠纷,而不能在本案的反诉中提出。
4 关于反诉人提出的第五项撤销“乡村民××宅基地调查表”的诉讼请求应以此表的开具组织村民委员会为被告另行提起变更之诉而不应提起反诉。
5反诉人提出的'证据3明确写明“卖房人:×× 买房人××:总计6000元。”双方买卖关系一目了然。但反诉人在原房屋所有权纠纷一、二审诉讼中确拒不提出该证据且坚称双方是租赁关系,6000元是15年的租金。
以致究竟双方是租赁关系还是买卖关系成了该案争执的焦点,为了查明此处浪费了当事人大量时间、精力和法院的司法资源。现在反诉人又不知为何提出该证据。由此可见反诉人在法庭调查期间一贯说谎。
综上所述,反诉人提出的反诉请求既无事实依据又无法律依据,恳请人民法院驳回其全部反诉请求。
被反诉人:
日期;
民事反诉答辩状【2】
反诉答辩人:甘肃宏强钢构工程有限公司。
地 址:兰州市安宁区。
被 答 辩人:青海省达宇建筑安装公司(简称:达宇公司)。
地 址:西宁市城西区。
我公司接到达宇公司《民事反诉状》一份。阅后认为:达宇公司反诉及损失15万元无证据支持,不能成立,特答辩如下:
一、达宇公司所称“延误工程受罚”不能成立。
20×× 年10月23日,双方签订《钢结构及彩钢压型板制作安装工程承包合同》后,我公司即按约施工,施工地点位于青海省境内的祁连山脉木里矿区,海拔4000多米,施工正是冬季,气温在零下40多度,风雪交加,滴水成冰,施工环境十分恶劣。我公司仍诚信履行合同义务,坚持野外施工,克服重重困难,将该工程完工并交付使用。
工程交工后至20×× 年元月26日双方结算,达宇公司从未提出过“延误工程受罚”之说法;20×× 年10月12日,我公司致催款函,达宇公司仍未提出此问题。我公司起诉后,达宇公司却反诉提出“延误工期被罚款”,同时以《罚款单》为证。但经我公司仔细审核,该证据不能证明被告的观点,理由如下:
1、该《罚款单》传真日期记载为20×× 年2月4日,但双方签订合同时间为20×× 年10月23日,即在双方建立合同关系之前,该《罚款单》即已经产生,时间上是矛盾的。
2、《罚款单》施工单位是“青海省海电实业有限责任公司”,而不是达宇公司;罚款事由是该公司承揽的“木里矿15kv输变电工程”,而不是原告承揽的“变电所”。罚款是依据的哪个“合同”的哪个条款,也不清楚。
3、《罚款单》施工单位没有盖章,说明施工单位对此罚款单并不认可,该工程是否延误工期没有定论。
4、达宇公司至今未提交罚款的财务凭据。
因此该《罚款单》不能证明达宇公司“延误工程受罚”的观点。
二、达宇公司存在严重逾期付款的违约行为,工期应当顺延。
合同第八条1、2项规定:“1、合同签订3日内甲方支付乙方30%(25.8万元)的备料款。2、钢结构彩板进场后甲方再支付乙方30%(25.8万元)工程进度款。”即钢结构彩板进场后,达宇公司应支付我公司款项合计51.6万元。
但至今变电所已经交付使用多年,达宇公司总计只支付款项49.8万元。合同第十二条2项1款规定:“甲方未能按合同规定支付款项,除工期得以顺延外,还应赔偿由此造成的实际损失。”
因此,达宇公司提出“逾期交工”是没有道理的。
三、达宇公司所称“变电所质量”问题不存在。
1、如前所述,20×× 年元月26日双方结算时,达宇公司没有提出“工程质量”的问题;20×× 年10月12日,我公司致催款函,达宇公司仍未提出此问题。我公司起诉后,达宇公司却反诉提出“质量”问题,并附20×× 年7月35KV工程验收时《35KV变电所土建工程及设备现存的问题》。
经审查,该证据所称“质量”问题多为“土建”和“设备”的问题,无钢结构质量问题,与彩钢板有关的只有一类,即“与水泥地基相连的彩钢板渗水”。价值86万元的变电所,仅此一项问题,反而证明我公司承建的变电所钢结构、彩钢板工程没有其他问题,是合格工程。
2、从变电所图片来看,“渗水问题”不难解决,可以采取密封等措施解决,在此后的保修中圣龙公司已经解决了此问题,达宇公司再未提出此问题。达宇公司提交的图片来看,尽管变电所彩钢板外观存在局部瑕疵,但并不影响变电所使用功能。
3、现变电所已竣工交付使用多年,已超过保修期。20×× 年3月我公司已开始有偿维修,达宇公司再提出所谓的“质量问题”显然没有意义。何况合同第十二条2项3款规定:“工程未经验收,甲方提前使用或擅自动,由此发生的质量或其他问题,由甲方承担责任。”
综上,我公司认为,20×× 年元月26日双方结算时,达宇公司并没有提出“延误工期受罚”、“质量问题”问题,说明此两项问题并不存在;双方结算时,我公司为敦促达宇公司尽快付款,优惠让价约10万元,但达宇公司仍不付款;我公司被迫起诉后,达宇公司虽反诉提出两项问题及损失15万元,但无相关证据支持,不能成立。
为维护社会经济秩序,请人民法院依法驳回其反诉请求或劝其撤回反诉,诚信履行合同付款义务。谢谢!
此致
兰州市安宁区人民法院
反诉答辩人:甘肃宏强钢构工程有限公司
20×× 年6月6日
绛旓細鍙嶈瘔绛旇京鐘鏍煎紡銆1銆戠瓟杈╀汉(鏈瘔鍘熷憡)锛氶粠浠曟锛岀敺锛屾眽鏃忥紝鐢熶簬1967骞9鏈10鏃ワ紝韬唤璇佸彿鐮侊細51**96鐜颁綇鏄嗘槑甯傚畼娓″尯鏂规椇绀惧尯銆傜數璇濓細13**71,18**16銆傝绛旇京浜(鏈瘔琚憡)鍙嶈瘔绛旇京浜(鏈瘔鍘熷憡)鑼跺北鏋楀湴鍚堝悓绾犵悍涓妗堛傜瓟杈╀汉(鏈瘔鍘熷憡)閽堝鍙嶈瘔鎵绉颁簨瀹烇紝鐞嗙敱鍜岀浉鍏宠瘉鎹粨鍚堟垜鍥芥硶寰嬭瀹氫緷娉曚綔鍑哄涓...
绛旓細姘戜簨绛旇京鐘鏍煎紡锛氭爣棰樸傚眳涓啓鏄庘滄皯浜嬬瓟杈╃姸鈥濓紝绛旇京浜虹殑鍩烘湰鎯呭喌锛涚瓟杈╃殑缂樼敱锛涚瓟杈╃殑浜嬪疄鍜岀悊鐢憋紱鑷撮佷汉姘戞硶闄㈢殑鍚嶇О锛涜惤娆撅紝绛旇京浜虹鍚嶃佺瓟杈╂椂闂淬傜瓟杈╀汉鏄硶浜烘垨鍏朵粬缁勭粐鐨勶紝搴斿啓鏄庡叏绉帮紝鍔犵洊鍗曚綅鍏珷銆傞檮浠讹紝涓昏搴斿綋鍐欐槑绛旇京鐘跺壇鏈唤鏁板拰鏈夊叧璇佹嵁鎯呭喌銆傛皯浜鍙嶈瘔鐘鏍煎紡锛氶閮紝娉ㄦ槑鏂囦功鍚嶇О锛涘弽璇変汉...
绛旓細鏄硶寰嬭祴浜堝浜庤鍛婂湴浣嶇殑妗堜欢褰撲簨浜虹殑涓绉嶆潈鍒╋紝鍏舵湁澶勭疆绛旇京鏉冪殑鑷敱锛屽彲浠ョ瓟杈╋紝涔熷彲浠ユ矇榛樸鍙嶈瘔涔︿竴鑸寘鎷皯浜嬪弽璇変功鍜屽姵鍔ㄤ簤璁徊瑁佸弽璇変功涓ょ被銆傛槸鎸囪鍛婇拡瀵瑰師鍛婄殑鏈瘔锛屽熀浜庡悓涓浜嬪疄鎻愬嚭鐩稿弽鐨勬柊鐨勮瘔姹傘绛旇京鐘鍜屽弽璇変功鎵瑕佸彇寰楃殑鐩殑骞朵笉鐩稿悓锛屾棤娉曞悎骞朵功鍐欍
绛旓細鍘熷憡鏀跺埌浜烘皯娉曢櫌閫佽揪鐨勮鍛婄殑鍙嶈瘔鐘鍚庯紝瑕佸仛濂藉簲璇夊噯澶囷細涓銆佸彲閽堝鍙嶈瘔鐘讹紝鎻愪氦鑷凡鐨绛旇京鐘銆備簩銆佺瓟杈╃姸瑕佸湪闄愭湡鍐呮彁浜わ紝(鑷敹鍒拌捣璇変功涔嬫棩璧峰崄浜旀棩)銆備笁銆佸師鍛婁笉绛旇京锛屼笉褰卞搷娉曢櫌鐓у父瀹$悊妗堜欢銆傚洓銆佸璁や负鍙楄瘔娉曢櫌瀵硅妗堟病鏈夌杈栨潈锛屽彲浠ュ湪绛旇京鏈熷唴鎻愬嚭绠¤緰寮傝鐢宠銆備簲銆侀拡瀵硅鍛婄殑璧疯瘔锛屽噯澶...
绛旓細鍙嶈瘔鐘锛岀畝鍗曠偣璇达紝鐢叉妸涔欏憡浜嗭紝鐢查渶瑕佸啓璧疯瘔涔︼紝鍐欐槑璇夎璇锋眰浜嬪疄鐞嗙敱浜や笌娉曢櫌锛岃屼箼姝eソ涔熸兂鍛婄敳锛岃繖鏃讹紝涔欎笉闇瑕佸啓璧疯瘔鐘讹紝鍐欎唤鍙嶈瘔鐘朵氦涓庡悓涓娉曢櫌灏辫銆绛旇京鐘锛屽氨鏄箼骞朵笉鎵撶畻鍛婄敳锛屽彧鏄鐢茬殑璇夎璇锋眰涓嶆湇锛岃寰楃敳鐨勮瘔璁艰姹備笉搴旀敮鎸侊紝杩欐椂锛屽啓浠界瓟杈╃姸锛屽啓鏄庝簨瀹炵悊鐢便傜瓟杈╃姸鏄綔涓鸿鍛婂...
绛旓細姘戜簨绛旇京鍙婂弽璇夌姸鑼冧緥銆1銆 绛旇京鍙婂弽璇変汉:鑳__,濂砡__宀,姹夋棌,涓存椂宸,___鐪乢__鍘夸汉,浣廮__鍘挎灄涓氬眬绔规湪鍔犲伐鍘傚鑸嶃 濮旀墭浠g悊浜:___鍘挎硶寰嬮【闂寰嬪笀___ 鍘熷憡___鍘垮湡浜у叕鍙歌瘔鍊哄姟涓妗,鐜版彁鍑虹瓟杈╁強鍙嶈瘔濡備笅: (涓)绛旇京閮ㄥ垎:鎴(绛旇京鍙婂弽璇変汉)鑷猒__骞確__鏈坃__鏃ヨ捣,鐢卞師鍛婇泧涓轰复鏃跺伐,涓撳仛璐ц溅...
绛旓細娉曞緥鍒嗘瀽锛氫笉鍙互锛岄兘瑕佸啓銆傝繖鏄▼搴忎笂鐨勯棶棰橈紝閮借鍐欍傛硶寰嬩緷鎹細銆婁腑鍗庝汉姘戝叡鍜屽浗姘戜簨璇夎娉曘 绗竴鐧句簩鍗佷簲鏉 浜烘皯娉曢櫌搴斿綋鍦ㄧ珛妗堜箣鏃ヨ捣浜旀棩鍐呭皢璧疯瘔鐘跺壇鏈彂閫佽鍛婏紝琚憡搴斿綋鍦ㄦ敹鍒颁箣鏃ヨ捣鍗佷簲鏃ュ唴鎻愬嚭绛旇京鐘銆傜瓟杈╃姸搴斿綋璁版槑琚憡鐨勫鍚嶃佹у埆銆佸勾榫勩佹皯鏃忋佽亴涓氥佸伐浣滃崟浣嶃佷綇鎵銆佽仈绯绘柟寮忥紱娉曚汉鎴栬...
绛旓細绛旇京鐘涓殑绛旇京璇锋眰涓昏鏈:鈶犺姹備汉姘戞硶闄㈤┏鍥炶捣璇,涓嶄簣鍙楃悊;鈶¤姹備汉姘戞硶闄㈠惁瀹氬師鍛婅姹備簨椤圭殑鍏ㄩ儴鎴栦竴閮ㄥ垎;鈶㈡彁鍑烘柊鐨勪富寮犲拰瑕佹眰,濡傝拷鍔犵涓変汉;鈶 鎻愬嚭鍙嶈瘔璇锋眰銆傚鏋滄皯浜嬬瓟杈╃姸涓殑璇锋眰浜嬮」涓轰袱椤逛互涓,鍦ㄥ啓璇锋眰浜嬮」鏃跺簲閫愰」鍐欐槑銆傚涓婅瘔鐘剁殑绛旇京璇锋眰搴斾负鏀寔鍘熷垽鍐虫垨鍘熻瀹,鍙嶉┏涓婅瘔浜虹殑瑕佹眰銆 3璇佹嵁銆傜瓟杈╀腑...
绛旓細缁间笂鎵杩,绛旇京浜鸿涓:鍩庡競鍗拌薄灏忓尯涓氬浼氭垨涓氫富澶т細瀵规浜嬩笉浣嗘湭杩濇硶,鑰屼笖鏄淮鎶や簡娉曞緥鐨勫皧涓,鏇翠笉鐢ㄨ鎵挎媴浠涔堟崯澶辫垂鐢ㄦ垨璇夎璐圭敤銆 姝よ嚧 XX甯傞『搴嗗尯浜烘皯娉曢櫌 绛旇京浜:XX甯傞『搴嗗尯鍩庡競鍗拌薄涓氫富濮斿憳浼 浜孫涓浜屽勾鍏湀涓鏃 鐗╀笟璧疯瘔绛旇京鐘跺弽璇[2] 绛旇京鍙婂弽璇浜:鑳__,濂砡__宀,姹夋棌,涓存椂宸,___鐪乢__鍘夸汉,...