建筑施工合同备案应该谁办理
建筑施工合同备案应该由政府建设行政主管部门办理。那就是说,在我国建筑施工合同如果按照法律规定备案的话,那么就应该送到建设工程的所在地,具体来说是县级以上的政府有关部门去备案。一、建筑施工合同备案应该谁办理
建筑施工合同按照法律的规定,应该送到工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。《中华人民共和国建筑法》第三十一条规定,实行监理的建筑工程,由建设单位委托具有相应资质条件的工程监理单位监理。建设单位与其委托的工程监理单位应当订立书面委托监理合同。此外,《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》第四十七条规定还规定了,订立书面合同7日内,中标人应当将合同送工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。
二、与建筑施工合同相关的法律条文
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》
第一条 建设工程施工合同具有下列情形之一的,应当根据合同法第五十二条第(五)项的规定,认定无效:
(一)承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的;
(二)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;
(三)建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。
第二条 建设工程施工合同无效,但建设工程经竣工验收合格,承包人请求参照合同约定支付工程价款的,应予支持。
第三条 建设工程施工合同无效,且建设工程经竣工验收不合格的,按照以下情形分别处理:
(一)修复后的建设工程经竣工验收合格,发包人请求承包人承担修复费用的,应予支持;
(二)修复后的建设工程经竣工验收不合格,承包人请求支付工程价款的,不予支持。
因建设工程不合格造成的损失,发包人有过错的,也应承担相应的民事责任。
第四条承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。人民法院可以根据民法通则第一百三十四条规定,收缴当事人已经取得的非法所得。
第五条 承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同,在建设工程竣工前取得相应资质等级,当事人请求按照无效合同处理的,不予支持。
第六条当事人对垫资和垫资利息有约定,承包人请求按照约定返还垫资及其利息的,应予支持,但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。
当事人对垫资没有约定的,按照工程欠款处理。
当事人对垫资利息没有约定,承包人请求支付利息的,不予支持。
第七条 具有劳务作业法定资质的承包人与总承包人、分包人签订的劳务分包合同,当事人以转包建设工程违反法律规定为由请求确认无效的,不予支持。
第八条 承包人具有下列情形之一,发包人请求解除建设工程施工合同的,应予支持:
(一)明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的;
(二)合同约定的期限内没有完工,且在发包人催告的合理期限内仍未完工的;
(三)已经完成的建设工程质量不合格,并拒绝修复的;
(四)将承包的建设工程非法转包、违法分包的。
第九条 发包人具有下列情形之一,致使承包人无法施工,且在催告的合理期限内仍未履行相应义务,承包人请求解除建设工程施工合同的,应予支持:
(一)未按约定支付工程价款的;
(二)提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的;
(三)不履行合同约定的协助义务的。
第十条建设工程施工合同解除后,已经完成的建设工程质量合格的,发包人应当按照约定支付相应的工程价款;已经完成的建设工程质量不合格的,参照本解释第三条规定处理。
因一方违约导致合同解除的,违约方应当赔偿因此而给对方造成的损失。
第十一条 因承包人的过错造成建设工程质量不符合约定,承包人拒绝修理、返工或者改建,发包人请求减少支付工程价款的,应予支持。
第十二条 发包人具有下列情形之一,造成建设工程质量缺陷,应当承担过错责任:
(一)提供的设计有缺陷;
(二)提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准;
(三)直接指定分包人分包专业工程。
承包人有过错的,也应当承担相应的过错责任。
第十三条建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用后,又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的,不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。
第十四条 当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,按照以下情形分别处理:
(一)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;
(二)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;
(三)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。
第十五条 建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工期期间。
第十六条 当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的,按照约定结算工程价款。
因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化,当事人对该部分工程价款不能协商一致的,可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。
建设工程施工合同有效,但建设工程经竣工验收不合格的,工程价款结算参照本解释第三条规定处理。
第十七条 当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的,按照约定处理;没有约定的,按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。
第十八条 利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的,下列时间视为应付款时间:
(一)建设工程已实际交付的,为交付之日;
(二)建设工程没有交付的,为提交竣工结算文件之日;
(三)建设工程未交付,工程价款也未结算的,为当事人起诉之日。
第十九条当事人对工程量有争议的,按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人能够证明发包人同意其施工,但未能提供签证文件证明工程量发生的,可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量。
第二十条当事人约定,发包人收到竣工结算文件后,在约定期限内不予答复,视为认可竣工结算文件的,按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的,应予支持。
第二十一条 当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的,应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。
第二十二条 当事人约定按照固定价结算工程价款,一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的,不予支持。
第二十三条 当事人对部分案件事实有争议的,仅对有争议的事实进行鉴定,但争议事实范围不能确定,或者双方当事人请求对全部事实鉴定的除外。
第二十四条 建设工程施工合同纠纷以施工行为地为合同履行地。
第二十五条 因建设工程质量发生争议的,发包人可以以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼。
第二十六条 实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的,人民法院应当依法受理。
实际施工人以发包人为被告主张权利的,人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。
第二十七条 因保修人未及时履行保修义务,导致建筑物毁损或者造成人身、财产损害的,保修人应当承担赔偿责任。
保修人与建筑物所有人或者发包人对建筑物毁损均有过错的,各自承担相应的责任。
所以我们就知道了,建筑施工合同备案应该由政府建设行政主管部门办理。换句话说,在我国建筑施工合同如果按照法律规定备案的话,那么就应该送到建设工程的所在地,具体来说是县级以上的政府有关部门去备案。
绛旓細寤虹瓚鏂藉伐鍚堝悓澶囨搴旇鐢辨斂搴滃缓璁捐鏀夸富绠¢儴闂ㄥ姙鐞嗐傞偅灏辨槸璇,鍦ㄦ垜鍥藉缓绛戞柦宸ュ悎鍚屽鏋滄寜鐓ф硶寰嬭瀹氬妗堢殑璇,閭d箞灏卞簲璇ラ佸埌寤鸿宸ョ▼鐨勬墍鍦ㄥ湴,鍏蜂綋鏉ヨ鏄幙绾т互涓婄殑鏀垮簻鏈夊叧閮ㄩ棬鍘诲妗堛 涓銆寤虹瓚鏂藉伐鍚堝悓澶囨搴旇璋佸姙鐞 寤虹瓚鏂藉伐鍚堝悓鎸夌収娉曞緥鐨勮瀹,搴旇閫佸埌宸ョ▼鎵鍦ㄥ湴鐨勫幙绾т互涓婂湴鏂逛汉姘戞斂搴滃缓璁捐鏀夸富绠¢儴闂ㄥ妗堛傘婁腑鍗...
绛旓細鐜板浠婂缓绛戝伐绋嬫柦宸ュ悎鍚屾槸涓闇瑕佸姙鐞澶囨鐨勶紝浣忔埧鍩庝埂寤鸿閮ㄥ凡缁忔槑纭嚭鍙扮浉鍏虫枃浠讹紝鍒犻櫎浜嗗叧浜寤虹瓚宸ョ▼鏂藉伐鍚堝悓澶囨鐨勭浉鍏宠瀹氾紝鍦ㄦ涔嬪墠寤虹瓚宸ョ▼鏂藉伐鍚堝悓鐨勫妗堟槸鍒板綋鍦扮殑浣忔埧鍩庝埂寤鸿閮ㄥ姙鐞嗙殑锛屾澶栨柦宸ヤ箣鍓嶅繀椤昏渚濇硶鍔炵悊鏂藉伐璁稿彲璇併 涓銆佸缓绛戝伐绋嬫柦宸ュ悎鍚屽妗堢敱璋佸姙鐞?寤虹瓚宸ョ▼鏂藉伐鍚堝悓涓闇瑕佸妗銆傘婁綇鎴...
绛旓細寤虹瓚宸ョ▼鏂藉伐鍚堝悓澶囨鏄笉闇瑕佸姙鐞鐨勶紝鎴戝浗鍙栨秷浜嗘柦宸ュ悎鍚屽妗堢殑鍒跺害銆傛垜鍥界殑杩囧幓鐨勬柦宸ュ悎鍚屽妗堟満鏋勬槸褰撳湴鐨勪綇鎴垮煄涔″缓璁鹃儴锛屼絾鏄牴鎹綇鎴垮煄涔″缓璁鹃儴鐨勬渶鏂拌瀹氾紝宸茬粡鍒犲幓浜嗘柦宸ュ悎鍚屽妗堢櫥璁扮殑鐩稿叧鏉℃锛屽湪涓爣涔嬪悗锛屽弻鏂逛緷娉曠璁㈠伐绋嬫柦宸ュ悎鍚屽嵆鍙 涓銆寤虹瓚宸ョ▼鏂藉伐鍚堝悓澶囨璋鍘诲姙鐞嗭紵鏂藉伐鍚堝悓鍜岀洃鐞嗗悎鍚屽妗...
绛旓細鍚堝悓褰撲簨浜烘惡甯︾浉鍏宠祫鏂欏埌鍚堝悓澶囨绠$悊鏈烘瀯鍔炵悊鍚堝悓澶囨鎵嬬画銆傚妗堟満鏋勫鏍稿悎鍚屽綋浜嬩汉鎻愪緵鐨勫悎鍚屽妗堣祫鏂欙紝绗﹀悎瑕佹眰鐨勶紝鍔犵洊鍚堝悓澶囨涓撶敤绔犮備簩銆併婃埧灞寤虹瓚鍜屽競鏀垮熀纭璁炬柦宸ョ▼鏂藉伐鎷涙爣鎶曟爣绠$悊鍔炴硶銆嬪浜鏂藉伐鍚堝悓澶囨鐨勮瀹 绗崄涓鏉°鎷涙爣浜鸿嚜琛鍔炵悊鏂藉伐鎷涙爣浜嬪疁鐨勶紝搴斿綋鍦ㄥ彂甯冩嫑鏍囧叕鍛婃垨鑰呭彂鍑烘姇鏍囬個璇蜂功鐨5鏃ュ墠...
绛旓細7銆寤虹瓚鍔冲姟浣滀笟闃熼暱鐨勪换鍛戒功鏂囦欢鍙婃硶瀹氫唬琛ㄤ汉鎺堟潈濮旀墭涔﹀師浠躲鍔炵悊鏃堕棿;7-10涓伐浣滄棩銆傚姙鐞嗚寖鍥达細鍏ㄥ浗鍚勭渷鐩磋緰甯傚缓绛戜紒涓(榛戦緳姹熺渷.鍚夋灄鐪.杈藉畞鐪.澶╂触甯.娌冲寳鐪.灞变笢鐪.姹熻タ鐪.灞辫タ鐪.婀栧崡鐪.婀栧寳鐪.姹熻嫃鐪.瀹夊窘鐪.绂忓缓鐪.骞夸笢鐪.涓婃捣甯.閲嶅簡甯.鍥涘窛鐪)鏂藉伐鍚堝悓澶囨闇瑕鍒板缓濮斿鍔炵悊锛屾柦宸ュ悎鍚屽妗...
绛旓細宸ョ▼鏂藉伐鍚堝悓涓闇瑕佸妗锛屾柦宸ュ悎鍚岀殑澶囨鐧昏搴旇浠ヤ綇鎴垮煄涔″缓璁鹃儴鐨勮瀹氫负鍑嗭紝鍙槸锛屾牴鎹綇鎴垮煄涔″缓璁鹃儴鐨勬渶鏂版斂绛栵紝鏂藉伐鍚堝悓澶囨鐧昏鐨勮瀹氬凡缁忓垹闄わ紝鏂藉伐鍚堝悓鍙绗﹀悎鍥藉娉曞緥瑙勫畾锛屼笉浼氬洜涓烘病鏈鍔炵悊澶囨鐧昏鑰屾棤鏁堛 涓銆寤虹瓚宸ョ▼鏂藉伐鍚堝悓澶囨鎬庝箞鍔炵悊?鏂藉伐鍚堝悓澶囨宸茬粡鍙栨秷銆傘婁綇鎴垮煄涔″缓璁鹃儴鍏充簬淇敼鎴垮眿...
绛旓細璁捐浜哄簲褰撶户缁畬鍠勫嫎瀵熴佽璁★紝鍑忔敹鎴栬呭厤鏀跺嫎瀵熴佽璁¤垂骞惰禂鍋挎崯澶便寤虹瓚鏂藉伐鍚堝悓澶囨鏄睘浜庢斂搴滄湁鍏宠鏀跨鐞嗛儴闂ㄥ鍚堝悓鐨勬湁鏁堟ц繘琛屽悎娉曠殑璁ゅ畾澶勭悊鐨勪竴绉嶆帾鏂斤紝鍏蜂綋鎯呭喌涓嬫槸闇瑕佷弗鏍煎熀浜庝笂杩版硶寰嬭瀹氭潵杩涜鍚堟硶鐨勫鐞嗙殑锛屽綋浜嬩汉瑕佹彁浜ょ浉鍏虫潗鏂欏埌寤鸿绠$悊閮ㄩ棬鍔炵悊锛屼絾鍙屾柟绛捐鐨勫悎鍚屽繀椤诲湪鍚堟硶鏈夋晥鐨勩
绛旓細澶╂触寤虹瓚鏂藉伐鍚堝悓澶囨瑕佸埌寤鸿琛屾斂涓荤閮ㄩ棬鍔炵悊锛屾牴鎹婃埧灞嬪缓绛戝拰甯傛斂鍩虹璁炬柦宸ョ▼鏂藉伐鎷涙爣鎶曟爣绠$悊鍔炴硶銆嬫湁鍏宠瀹氾細绗崄鍏潯銆渚濇硶蹇呴』杩涜鏂藉伐鎷涙爣鐨勫伐绋嬶紝鎷涙爣浜哄簲褰撳湪鎷涙爣鏂囦欢鍙戝嚭鐨勫悓鏃讹紝灏嗘嫑鏍囨枃浠舵姤宸ョ▼鎵鍦ㄥ湴鐨勫幙绾т互涓婂湴鏂逛汉姘戞斂搴滃缓璁捐鏀夸富绠¢儴闂ㄥ妗堛傚缓璁捐鏀夸富绠¢儴闂ㄥ彂鐜版嫑鏍囨枃浠舵湁杩濆弽娉曞緥銆佹硶瑙勫唴瀹...
绛旓細寤虹瓚鏂藉伐鍚堝悓澶囨鍔炵悊鏂瑰紡娴佺▼棣栧厛瑕佹眰鎵垮寘浜鸿杩涜缃戜笂鐢虫姤锛屽~鍐欏熀鏈俊鎭苟涓婁紶銆佹墦鍗扮浉鍏宠祫鏂欍傚湪涔嬭繘琛岀殑鏄鍔炵悊澶囨鎵嬬画椤瑰唴瀹癸紝闇瑕佸綋浜嬩汉鎼哄甫璧勬枡鍒板妗堟満鏋勫姙鐞嗗妗堢浉鍏崇殑杩涜鎵嬬画銆傛渶鍚庣敱澶囨鏈烘瀯瀹℃牳瀵规彁浜や笂鏉ョ殑鐢宠鍜屽悎鍚岀瓑澶囨鏉愭枡锛屽苟鍔犵洊涓撶敤绔狅紝瀹屾垚鏈鍚庣殑宸ヤ綔鍗冲彲銆 (涓)濡備綍杩涜寤虹瓚宸ョ▼鍚堝悓...
绛旓細鍖椾含寤虹瓚鏂藉伐鍚堝悓澶囨搴斿綋鍘诲寳浜競浜烘皯鏀垮簻寤鸿琛屾斂涓荤閮ㄩ棬杩涜鏂藉伐鍚堝悓鐨勫妗堬紝鏍规嵁鎴戝浗娉曞緥鐨勭浉鍏宠瀹氾紝鍦ㄤ功闈㈠悎鍚岃绔嬭捣鐨勪竷鏃ュ唴锛屽氨搴斿綋灏嗗悎鍚岄佸線鍘跨骇浠ヤ笂浜烘皯鏀垮簻鐨勫缓璁捐鏀跨鐞嗛儴闂ㄨ繘琛璇ュ伐绋鏂藉伐鍚堝悓鐨勫妗堛 涓銆佸寳浜缓绛戞柦宸ュ悎鍚屽妗堝幓閭i噷鍔炵悊?鍘诲寳浜競浜烘皯鏀垮簻寤鸿琛屾斂涓荤閮ㄩ棬杩涜鍖椾含寤虹瓚鏂藉伐鍚堝悓鐨...