建筑工地食堂承包合同范本是怎样的？
建筑工地食堂承包合同范本之中会包含建筑工地的名称、承包食堂者的名字或者是名称，在合同之中，也会注明承包期限、在期限内食堂承包方需要履行的义务、发生承包纠纷后的处理办法等。一、建筑工地食堂承包合同范本是怎样的?
建筑工地食堂承包合同
甲方单位名称： (食堂) 联系电话：
乙方单位名称： 联系电话：
(一)目的
为维护甲乙双方的共同利益，保护各位工友及家属的安全健康，保证工地的安全生产，保持良好的工作秩序和施工场所的安全、卫生环境，经甲乙双方平等协商，签定本协议。
(二)协议内容：
1、乙方应该与甲方签定《安全责任书》，明确各自的义务。
2、乙方必须乙方人员进行日常安全教育。
3、乙方应该对乙方人员进行文明礼仪教育。
4、乙方应该及反馈乙方人员对食堂的建议、意见。
5、乙方人员不得擅自进入食堂。乙方人员进入食堂之前，须经食堂的负责人同意，并且不影响甲方安全工作的前提下。
6.甲方应该全力做好食堂的工作，保障各位工友的饮食健康。
7、甲方应该接受乙方的合理的建议、意见。改进食堂工作。
9、甲方应该做好食堂安全卫生工作。
10、对于乙方工友的合理的，必要的要求，甲方能够做到的，就应该做到。
11、如果发生争议，纠纷，甲乙双方领导得知后，马上赶到现场，或者指派其他领导马上到现场。本着互谅互让的原则，积极地把争议，纠纷平息。如果事态恶化，后到场的一方应该对恶化情况负主要责任。
12、甲方应该做好对食堂工作人员的安全、文明礼仪教育。
13、甲乙双方应该经常互通情况。
甲方(公章) 乙方(公章)
甲方代表 ： 乙方代表：
年 月 日 年 月 日
二、签署建设工程合同需要遵守的规定
《民法典》
第十八章 建设工程合同
第七百八十八条 【建设工程合同定义和种类】建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。
建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。
第七百八十九条 【建设工程合同的形式】建设工程合同应当采用书面形式。
第七百九十条 【建设工程招投标活动的原则】建设工程的招标投标活动，应当依照有关法律的规定公开、公平、公正进行。
第七百九十一条【建设工程的发包、承包、分包】发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程支解成若干部分发包给数个承包人。
总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程支解以后以分包的名义分别转包给第三人。
禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。
第七百九十二条 【订立国家重大建设工程合同】国家重大建设工程合同，应当按照国家规定的程序和国家批准的投资计划、可行性研究报告等文件订立。
第七百九十三条【建设工程合同无效、验收不合格的处理】建设工程施工合同无效，但是建设工程经验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。
建设工程施工合同无效，且建设工程经验收不合格的，按照以下情形处理：
(一)修复后的建设工程经验收合格的，发包人可以请求承包人承担修复费用;
(二)修复后的建设工程经验收不合格的，承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿。
发包人对因建设工程不合格造成的损失有过错的，应当承担相应的责任。
第七百九十四条 【勘察、设计合同的内容】勘察、设计合同的内容一般包括提交有关基础资料和概预算等文件的期限、质量要求、费用以及其他协作条件等条款。
第七百九十五条【施工合同的内容】施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。
第七百九十六条【建设工程监理】建设工程实行监理的，发包人应当与监理人采用书面形式订立委托监理合同。发包人与监理人的权利和义务以及法律责任，应当依照本编委托合同以及其他有关法律、行政法规的规定。
第七百九十七条 【发包人的检查权】发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业进度、质量进行检查。
第七百九十八条【隐蔽工程】隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
第七百九十九条【建设工程的竣工验收】建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。
建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用;未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。
第八百条【勘察人、设计人对勘察、设计的责任】勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期，造成发包人损失的，勘察人、设计人应当继续完善勘察、设计，减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。
第八百零一条【施工人对建设工程质量承担的民事责任】因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。
第八百零二条 【合理使用期限内质量保证责任】因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的，承包人应当承担赔偿责任。
第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
第八百零五条【因发包人原因造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计所应承担责任】因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。
第八百零六条 【合同解除及后果处理的规定】承包人将建设工程转包、违法分包的，发包人可以解除合同。
发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准或者不履行协助义务，致使承包人无法施工，经催告后在合理期限内仍未履行相应义务的，承包人可以解除合同。
合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款;已经完成的建设工程质量不合格的，参照本法第七百九十三条的规定处理。
第八百零七条【发包人未支付工程价款的责任】发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
第八百零八条 【适用承揽合同】本章没有规定的，适用承揽合同的有关规定。
建筑公司为了解决员工的膳食问题，可能会与其他的单位签署建筑工地食堂承包合同。此类合同签署之后，承包方需要履行为职员提供有卫生安全保障的膳食、保证供应的鱼、肉、蔬菜新鲜等的义务。
绛旓細2銆佺敳鏂归」鐩儴鏈夊椋熷爞宸ヤ綔杩涜鐩戠潱鐨勬潈鍒╋紝鐢蹭箼鍙屾柟鏈夊叡鍚岀淮鎶ゅ氨椁愮З搴忕殑涔夊姟銆3銆鎵垮寘缁撴潫鏃讹紝涔欐柟搴斿皢鐢叉柟鎻愪緵鐨勫満鍦般佽澶囪鏂界瓑瀹屽ソ鏃犳崯褰掕繕鐢叉柟锛屽苟閰嶅悎鐢叉柟瀹屾垚娓呯畻宸ヤ綔銆4銆佹湰鍚堝悓鑻ユ湁鏈敖浜嬭皧锛屽皢鐢卞弻鏂逛唬琛ㄥ崗鍟嗗鐞嗐傚洜灞ヨ鏈悎鍚屾墍浜х敓鐨勭籂绾凤紝鍙屾柟鍗忓晢涓嶆垚鐨勶紝鍙悜鐢叉柟鎵鍦ㄥ湴浜烘皯娉曢櫌鎻愯捣璇夎銆...
绛旓細1. 鎵垮寘鏃堕棿锛氳嚜宸ョ▼寮宸ヨ嚦宸ョ▼绔ｅ伐锛鏂藉伐浜哄憳鎾ょ涓烘锛2. 鎵垮寘缁忚惀鑼冨洿锛椋熷爞楗彍渚涘簲銆3. 鎵垮寘璐圭敤锛鍚堝悓绛惧畾鍚庝笁澶╁唴锛屼箼鏂瑰悜鐢叉柟浜ょ撼鎵垮寘璐圭敤璐版嬀涓囧厓(¥20000鍏)銆備笁銆佺敳鏂硅亴璐 1. 鍚戜箼鏂规彁渚涢鍫傜殑缁忚惀鍦烘墍锛2. 鍚戜箼鏂规彁渚涢鍘呭伐浜轰綇瀹夸簩闂达紱3. 鍚戜箼鏂规彁渚涙柦宸ョ敤姘淬佺敤鐢碉紱鍏朵腑鐢佃垂鐢变箼...
绛旓細绗竷鐧句節鍗佷竴鏉°寤鸿宸ョ▼鐨勫彂鍖呫佹壙鍖呫佸垎鍖呫戝彂鍖呬汉鍙互涓庢绘壙鍖呬汉璁㈢珛寤鸿宸ョ▼鍚堝悓,涔熷彲浠ュ垎鍒笌鍕樺療浜恒佽璁′汉銆佹柦宸ヤ汉璁㈢珛鍕樺療銆佽璁°鏂藉伐鎵垮寘鍚堝悓銆傚彂鍖呬汉涓嶅緱灏嗗簲褰撶敱涓涓壙鍖呬汉瀹屾垚鐨勫缓璁惧伐绋嬫敮瑙ｆ垚鑻ュ共閮ㄥ垎鍙戝寘缁欐暟涓壙鍖呬汉銆 鎬绘壙鍖呬汉鎴栬呭嫎瀵熴佽璁°佹柦宸ユ壙鍖呬汉缁忓彂鍖呬汉鍚屾剰,鍙互灏嗚嚜宸辨壙鍖呯殑閮ㄥ垎宸ヤ綔浜ょ敱...
绛旓細寤虹瓚宸ュ湴椋熷爞鎵垮寘鍗忚涔1 鍙戝寘鏂(浠ヤ笅绠绉扳滅敳鏂光): 鎵垮寘鏂(浠ヤ笅绠绉扳滀箼鏂光): 涓哄椋熷爞杩涜缁煎悎绠＄悊,鏍规嵁銆婁腑鍗庝汉姘戝叡鍜屽浗鍚堝悓娉曘嬨併婁腑鍗庝汉姘戝叡鍜屽浗椋熷搧鍗敓娉曘嬪強鍏剁浉鍏虫硶寰嬨佹硶瑙,缁忕敳銆佷箼鍙屾柟鍙嬪ソ鍗忓晢,鐗硅绔嬫湰鍚堝悓銆 涓銆佹壙鍖呮柟寮忋佹壙鍖呮湡闄 1銆佷箼鏂归』鎸夌敳鏂圭殑绠＄悊鍒跺害銆佺鐞嗚姹傚強銆婁腑鍗庝汉姘戝叡鍜屽浗椋熷搧...
绛旓細宸ュ湴椋熷爞浼欓鎵垮寘鍚堝悓1 鐢叉柟: 涔欐柟: 鐢层佷箼鏂圭粡鍗忓晢,鍦ㄨ嚜瑙夎嚜鎰跨殑鍩虹涓婄璁㈡湰鍚堝悓,鍙屾柟搴斿叡鍚岄伒瀹,涓ユ牸鎵ц,浠ョ‘淇濆姙濂介鍫,鏈嶅姟骞垮ぇ甯堢敓銆傚叿浣撳悎鍚屾潯娆惧涓: 涓銆佺敳鏂圭殑鏉冨埄涓庝箟鍔: 1銆佺敳鏂逛簬20_ 骞2鏈24鏃ュ皢瀛︾敓椋熷爞鎻愪緵缁欎箼鏂逛娇鐢ㄣ傚師鍒欎笂瀵勫瀛︾敓涓嶉殢渚挎斁鍋,瑕佹眰瀵勫瀛︾敓鍦ㄦ牎灏遍銆 2銆侀鍫傜殑寮涓氬仠涓氭椂闂寸敱...
绛旓細鍚堝悓璁㈢珛鏃ユ湡:___骞確__鏈坃__鏃 鎵垮寘浜:___ 鑱旂郴鐢佃瘽:___ 绠娲佺増宸ュ湴椋熷爞鎵垮寘鍚堝悓鑼冩湰鐩稿叧 鏂囩珷 : 鈽 宸ュ湴椋熷爞鎵垮寘鍚堝悓鑼冩湰3绡 鈽 鎵垮寘宸ュ湴椋熷爞鍚堝悓涔︽ā鏉 鈽 寤虹瓚宸ュ湴椋熷爞鎵垮寘鍚堝悓浼樼鑼冩湰 鈽 2021骞村伐鍦伴鍫傛壙鍖呭悎鍚岃寖鏈 鈽 鍚堝悓鑼冩湰鏍囧噯鏍煎紡鍜屽啓浣滄寚瀵 鈽 寤虹瓚宸ュ湴椋熷爞鎵垮寘鍚堝悓鏍煎紡(2) 鈽 寤虹瓚...
绛旓細鎵垮寘鍘熷垯:鑷富缁忚惀,鑷礋鐩堜簭;鎺ュ彈鐩戠潱,淇濋殰渚涘簲;瀹夊叏鍗敓銆 涓銆佸伐绋嬫鍐 1銆佸伐绋嬪悕绉: 2銆佸伐绋嬪湴鐐: 3銆佹壙鍖呭唴瀹:鑱屽伐椋熷爞銆佸皬鍗栭儴;鎵挎媴鐢叉柟绠＄悊浜哄憳鐨勫氨椁愪箟鍔,鎸夌敳鏂瑰氨椁愪汉鏁14鍏/浜/澶╂爣鍑嗘敹鍙栭璐,姣忔棩鐧昏銆佹寜鏈堢粨绠椼 浜屻鍗忚鍐呭 鎵垮寘鏃堕棿:鑷伐绋嬪紑宸ヨ嚦宸ョ▼绔ｅ伐,鏂藉伐浜哄憳鍏ㄩ儴鎾ょ涓烘銆傛壙鍖呯粡钀ヨ寖鍥存槸:鍑...
绛旓細鐢叉柟璐ｄ换锛氭彁渚涘帹鎴裤佷綇瀹裤佹按鐢点佺噧娌广侀キ鍘呫佸彴鍑冲強璐圭敤鏀嚭銆傛彁渚涘啺鏌溿佹秷姣掓煖銆佽捀楗敤鍏枫佺倝鐏躲佹按姹犮侀鎵囩瓑鍘ㄦ埧澶т欢璁炬柦銆傜浜屽ぉ瀹為檯灏遍浜烘暟椤诲湪褰撳ぉ涓嬪崍6鏃跺墠鎻愪緵缁欎箼鏂广傛彁渚涘噯纭殑寮銆佺敤椁愭椂闂淬備箼鏂硅矗浠伙細蹇呴』閬靛畧鍥藉瑙勫畾鐨勫崼鐢熺鐞嗘潯渚嬶紝楗彍鍗敓瑕佷繚璇侊紝濡傚彂鐜版湁鍛樺伐鏅亶涓瘨浜嬫晠锛岀粡鍖婚櫌妫楠屾槸...
绛旓細宸ュ湴椋熷爞鎵垮寘鍚堝悓鑼冩湰绠鍗曘愪竴銆 鐢叉柟:___ 涔欐柟:___ 缁忕敳涔欏弻鏂瑰叡鍚屽崗鍟嗕竴鑷,鐢叉柟鐜板皢___椋熷爞鐢变箼鏂圭粡钀ヤ负浜嗘槑纭弻鏂圭殑鏉冭矗銆佸垎宸ャ佸崗浣滃叧绯诲強鏇村ソ鐨勪簰鐩搁厤鍚,纭繚椋熷爞鍚勯」宸ヤ綔姝ｅ父寮灞,缁撳悎鏈伐绋嬬殑鍏蜂綋鎯呭喌,缁忓弻鏂瑰崗鍟嗕竴鑷,鐗圭璁㈡湰缁忚惀鍗忚銆 涓銆佺粡钀ユ柟寮 鐢叉柟灏嗕綅浜巁__鍙穇__鍦板潡椤圭洰瑗夸晶椋熷爞浜ょ粰涔欐柟缁忚惀...
绛旓細宸ュ湴椋熷爞鎵垮寘鍗忚涔1 鐢叉柟鍗曚綅鍚嶇О: (椋熷爞) 鑱旂郴鐢佃瘽: 涔欐柟鍗曚綅鍚嶇О: 鑱旂郴鐢佃瘽: 涓銆 鐩殑 涓虹淮鎶ょ敳涔欏弻鏂圭殑鍏卞悓鍒╃泭,淇濇姢鍚勪綅宸ュ弸鍙婂灞炵殑瀹夊叏鍋ュ悍,淇濊瘉宸ュ湴鐨勫畨鍏ㄧ敓浜,淇濇寔鑹ソ鐨勫伐浣滅З搴忓拰鏂藉伐鍦烘墍鐨勫畨鍏ㄣ佸崼鐢熺幆澧,缁忕敳涔欏弻鏂瑰钩绛夊崗鍟,绛惧畾鏈崗璁 浜屻 鍗忚鍐呭: 1銆佷箼鏂瑰簲璇ヤ笌鐢叉柟绛惧畾銆婂畨鍏ㄨ矗浠讳功銆,鏄...
