民法典建筑工程司法解释一
一、合同效力问题民法典建设工程合同司法解释(一)关于“合同效力问题”的规定包括第1-7条。本部分主要是关于建设工程合同无效情形、无效损失承担和新“黑白合同”效力问题的规定,包括如下三个方面的内容:
1、规定了建设工程施工合同无效的情形。建设工程施工合同无效的情形包括承包人没有相应的资质、借用资质、规避强制招标、中标无效、发包人未取得规划审批手续、劳务分包的发包人不是总承包人和专业分包人(专业承包人)。
2、规定了建设工程施工合同因无效导致损失的责任承担问题。根据本部分规定,发包人和承包人因建设工程施工合同无效导致的损失,由过错方承担。借用资质导致合同无效的情况下,出借方与借用方对此损失承担连带赔偿责任。
3、规定了在新“黑白合同”情况下,合同内容以中标合同为准。通过招标选择合同相对方的情况下,招标人和中标人在中标后签署“黑白合同,即“另行签署实体权利义务与中标条件实质内容不一致的合同”时,按照中标合同确定权利义务。同时本部分还规定,变相降低工程价款的合同内容无效。
二、工期问题
民法典建设工程合同司法解释(一)关于“工期问题”的内容为第8-11条。本部分主要是关于建设工程开工日期、竣工日期和工期顺延问题的规定,包含如下三个方面的内容:
1、规定了开工日期的认定标准。根据本部分内容的规定,一般情况下,工程开工日期以开工通知载明的开工日期为准,特定情况下以开工条件具备的日期、承包人实际进场施工日期为开工日期。根据上述规定不能确定开工日期时,应当综合考虑相关文件载明的时间、何时具备开工条件,认定实际开工日期。2、规定了实际竣工日期的认定标准。根据本部分内容的规定,一般情况下,竣工验收合格之日即为竣工日期,特别情况下,以承包人提交验收报告之日为竣工日期。发包人未经竣工验收擅自使用工程的,以转移占有工程之日为竣工日期。
3、规定了工期顺延的认定问题。根据本部分内容的规定,当事人约定顺延工期应经签证等书面方式确认的,以约定方式确认。如果发包人不承认工期顺延的请求,但承包人能证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延,且顺延事由符合合同约定的,予以支持。当事人在合同中约定,未在约定期限内提出工期顺延的申请视为工期不顺延的,按照约定处理。在施工过程中,因质量争议需要进行质量鉴定的,质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工期期间;不合格的,承包人工期不予顺延。
三、工程质量问题
民法典建设工程合同司法解释(一)关于“工程质量问题”的内容包括第12-18条。本部分主要是关于建设工程质量缺陷责任承担、质量诉讼与反诉程序,以及缺陷责任期等的规定包含如下三个方面的内容:
1、规定了工程质量缺陷责任的承担问题本部分内容规定:(1)因承包人原因导致的工程质量问题,由承包人承担,并进行修理、返工或改建,承包人拒绝修复的,发包人可以减少支付工程价款。(2)因发包人过错导致的工程质量缺陷,发包人应当承担过错责任。发包人过错包括发包人提供的设计有缺陷、发包人提供的设备不符合强制性标准、发包人提供或指定的设备材料不合格、发包人直接指定的分包人承担的分包工程存在质量缺陷。同时规定,发包人未经竣工验收擅自使用工程的,不能再以使用部分质量不合格为由主张拒收或赔偿;承包人在工程合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。(3)发包人和承包人都有过错的,各自承担自己的责任。
2、规定了承包人工程质量诉讼与发包人反诉的审理程序问题本部分内容规定:(1)因工程质量发生争议,发包人可以以总包人、分包人、实际施工人为共同被告提起诉讼。(2)在承包人提起的建设工程施工合同纠纷案件中,发包人以工程质量问题为由提出反诉,要求承包商支付违约金或修复的合理费用等损失的,法院可以合并审理。(3)因保修人未及时履行保修义务导致损失的,保修人应当承担赔偿责任。保修人与建筑物所有人或者发包人对建筑物毁损均有过错的,各自承担相应的责任。
3、规定了缺陷责任期和质保金返还问题该部分内容规定:
(1)缺陷责任期满,发包人应返还工程质保金。因发包人原因导致工程未按约定期限进行竣工验收的,自承包人提交工程竣工验收报告九十日后,再加上当事人约定的缺陷责任期届满,返还质保金;
(2)当事人未约定缺陷责任期的,该期限为自通过竣工验收之日起满2年;因发包人原因未按约定期限进行竣工验收的,自承包人提交工程竣工验收报告九十日后满二年。
四、工程计价结算、垫资和欠付工程款问题 民法典建设工程合同司法解释(一)关于“工程计价结算、垫资和欠付工程款问题”包括第19-27条,主要是关于建设工程工程以什么方式计价结算,以及垫资和欠付工程款的利息计算问题的规定,内容包含如下3个方面:
1、工程计价结算的标准和方式(1)合同有约定的,按照约定方式计价结算。当事人对建设工程计价标准或计价方法有约定的,应按照约定方式计价和结算工程款。
(2)设计变更部分的计价。如果在工程实施过程中因工程量或者质量标准发生变化,当事人对设计变更部分的计价不能协商一致的,可参照签约时当地建设行政主管部门发布的计价方法或计价标准结算。
(3)工程量计量争议的问题。当事人对工程量有争议的,按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人能够证明发包人同意其施工,但未能提供签证文件证明工程量发生的,可按照其他证据确认实际工程量。
(4)“黑白合同”情况下如何结算的问题。无论是强制招标项目还是自愿招标项目,当事人签订的合同与招标文件、投标文件、中标通知书载明的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款不一致的,都应将招标文件、投标文件、中标通知书作为结算工程价款依据。自愿招标项目中,发包人将自愿招标项目进行招标后,与承包人另行订立的合同背离中标合同的实质性内容,当事人亦有权要求以中标合同作为结算工程价款的依据,但因客观情况发生了难以预见的变化而另行订立合同的除外。
(5)数份合同全部无效的计价依据。如果同一项目数份合同均无效但工程质量合格,可以依次参照实际履行的合同、最后签订的合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。
(6)结算文件审核中的“默认”制度:如果当事人约定,发包人收到竣工结算文件后在约定期限内不予答复视为认可,按照约定处理;承包人有权请求按照竣工结算文件结算工程价款。
2、承包商垫资利息的计算垫资不同于欠付工程款,司法解释对这两种情况的处理也完全不同。
(1)垫资利息有约定的,按约定;垫资利息没有约定的,不能计取利息。有约定利息,按照约定返还垫资及其利息,但是约定的利息计算标准高于垫资时的同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率的部分除外。对垫资利息没有约定的,不支持承包人的利息要求。
(2)没有约定垫资的,视为工程欠款。当事人在合同中没有约定项目垫资的,按照工程欠款处理。
3、发包人欠付承包商工程款的利息计算
(1)欠付工程款的利息标准。当事人对欠付工程款利息计付标准有约定的,按照约定处理。没有约定的,按照同期同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率计息。
(2)欠付工程款利息的起算日。利息从应付工程价款之日开始计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的,下列时间视为应付款时间:(a)建设工程已实际交付的,为交付之日;(b)建设工程没有交付的,为提交竣工结算文件之日;(c)建设工程未交付,工程价款也未结算的,为当事人起诉之日。
五、工程鉴定问题
民法典建设工程合同司法解释(一)关于“工程鉴定问题”的规定包括第28-34条。本部分主要是关于建设工程造价鉴定等鉴定问题的规定,包含如下7个方面的内容:
1、当事人双方在诉讼仲裁过程中就合同价款达不成一致,当事人可以申请进行造价鉴定,合同规定无需鉴定部分除外。如约定固定价款的,即无需再做造价鉴定,即当事人约定按照固定价结算工程价款,一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的,人民法院不予支持。
2、签署诉前结算协议的,一般无需再做造价鉴定。当事人在诉讼前已经对建设工程价款结算达成协议,诉讼中一方当事人申请对工程造价进行造价鉴定的,法院应不予准许。
3、诉前造价咨询意见的效力,要看双方明确的意思表示。当事人在诉讼前共同委托有关机构、人员对建设工程造价出具咨询意见,诉讼中一方当事人不认可该咨询意见申请鉴定的,人民法院应予准许,但双方当事人明确表示受该咨询意见约束的除外。
4、鉴定的范围为争议事实。当事人对部分案件事实有争议的,仅对有争议的事实进行鉴定,但争议事实范围不能确定,或者双方当事人请求对全部事实鉴定的除外。
5、一审未鉴定,二审是否能够鉴定由法院依法确定。当事人对工程造价、质量、修复费用等专门性问题有争议,法院认为需要鉴定的,应当向负有举证责任的当事人释明。当事人经释明未申请鉴定,虽申请鉴定但未支付鉴定费用或者拒不提供相关材料的,应当承担举证不能的法律后果。一审诉讼中负有举证责任的当事人未申请鉴定,虽申请鉴定但未支付鉴定费用或者拒不提供相关材料,二审诉讼中申请鉴定,人民法院认为确有必要的,应当依照民事诉讼法第一百七十条第一款第三项的规定处理。
6、法院依法确定委托鉴定的事项、范围和期限。法院准许当事人的鉴定申请后,应当根据当事人申请及查明案件事实的需要,确定委托鉴定的事项、范围、鉴定期限等。
7、应当对双方有争议的鉴定依据进行质证。鉴定人将当事人有争议且未经质证的材料作为鉴定依据的,人民法院应当组织当事人就该部分材料进行质证。经质证法院认为不能作为鉴定依据的,根据该材料作出的鉴定意见不得作为认定案件事实的依据。
六、工程款优先受偿权问题
民法典建设工程合同司法解释(一)关于“工程款优先受偿权问题”的规定包括第35-42条。本部分主要是对工程款优先受偿权的享有主体、优先效力、行使优先权的前提条件、工程款优先受偿的范围、享有优先受偿权的期限、放弃优先受偿权的效力等的规定,包括如下6方面的内容:
1、享有工程款优先受偿权的主体与发包人订立建设工程施工合同的承包人和装饰装修工程的承包人,享有工程款优先受偿权。如果发包人未按照合同约定支付工程价款,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期仍不支付的,除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
2、工程款优先受偿权优先效力建设工程价款优先受偿权优于抵押权和其他债权。
3、行使工程款优先受偿权的前提条件行使优先受偿权的前提条件是建设工程质量合格;未竣工的建设工程质量合格,承包人也可以行使优先受偿权。装饰装修工程的承包人请求将装饰装修工程折价或者拍卖并优先受偿的,装饰装修工程应当具备折价或者拍卖条件。
4、工程款优先受偿的范围工程款优先受偿的范围依照国务院有关行政主管部门关于建设工程价款范围的规定确定,逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等不能主张优先受偿。
5、享有工程款优先受偿权的期限承包人应当在合理期限内行使建设工程价款优先受偿权,但最长不得超过十八个月,自发包人应当给付建设工程价款之日起算。
6、放弃工程款优先受偿权的效力发包人与承包人约定放弃或者限制建设工程价款优先受偿权一般情况下是有效的,但是如果损害建筑工人利益的,则约定无效。
七、实际施工人及其他问题
1、转包人、违法分包实际施工人可以突破合同相对性根据本司法解释规定,转包人、违法分包的实际施工人可以突破合同相对性。实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的,人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的,人民法院应当追加转包人或者违法分包人为本案第三人,在查明发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款的数额后,判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任。
2、转包或者违法分包的实际施工人享有代位权实际施工人以转包人或者违法分包人怠于向发包人行使到期债权或者与该债权有关的从权利,影响其到期债权实现,实际施工人可以向发包人提起代位权诉讼。
3、《民法典》和司法解释适用的问题民法典建设工程合同司法解释(一)规定,本司法解释自2021年1月1日起施行;本规定施行后,人民法院尚未审结的一审、二审案件适用本规定。但是也应当注意《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》的相关规定。
绛旓細銆婃渶楂樹汉姘戞硶闄㈠叧浜庡鐞寤鸿宸ョ▼鏂藉伐鍚堝悓绾犵悍妗堜欢閫傜敤娉曞緥闂鐨瑙i噴锛堜竴锛夈嬬涓鏉★紝寤鸿宸ョ▼鏂藉伐鍚堝悓鍏锋湁涓嬪垪鎯呭舰涔嬩竴鐨勶紝搴斿綋渚濇嵁姘戞硶鍏绗竴鐧句簲鍗佷笁鏉$涓娆剧殑瑙勫畾锛岃瀹氭棤鏁堬細锛堜竴锛夋壙鍖呬汉鏈彇寰楀缓绛戜笟浼佷笟璧勮川鎴栬呰秴瓒婅祫璐ㄧ瓑绾х殑锛涳紙浜岋級娌℃湁璧勮川鐨勫疄闄呮柦宸ヤ汉鍊熺敤鏈夎祫璐ㄧ殑寤虹瓚鏂藉伐浼佷笟鍚嶄箟鐨勶紱锛堜笁锛夊缓...
绛旓細娉曞緥鍒嗘瀽锛氫竴銆鍙告硶瑙i噴涓锛氥姘戞硶鍏銆嬬807鏉 鍙戝寘浜烘湭鎸夌収绾﹀畾鏀粯浠锋鐨勶紝鎵垮寘浜哄彲浠ュ偓鍛婂彂鍖呬汉鍦ㄥ悎鐞嗘湡闄愬唴鏀粯浠锋銆傚彂鍖呬汉閫炬湡涓嶆敮浠樼殑锛岄櫎鏍规嵁寤鸿宸ョ▼鐨勬ц川涓嶅疁鎶樹环銆佹媿鍗栧锛屾壙鍖呬汉鍙互涓庡彂鍖呬汉鍗忚灏嗚宸ョ▼鎶樹环锛屼篃鍙互璇锋眰浜烘皯娉曢櫌灏嗚宸ョ▼渚濇硶鎷嶅崠銆傚缓璁惧伐绋嬬殑浠锋灏辫宸ョ▼鎶樹环鎴栬呮媿鍗栫殑浠锋...
绛旓細寤虹瓚宸ョ▼鍙告硶瑙i噴涓鐨勫唴瀹规槸浠涔 娉曞緥鍒嗘瀽锛氫负姝g‘瀹$悊寤鸿宸ョ▼鏂藉伐鍚堝悓绾犵悍妗堜欢锛屼緷娉曚繚鎶ゅ綋浜嬩汉鍚堟硶鏉冪泭锛岀淮鎶ゅ缓绛戝競鍦虹З搴忥紝淇冭繘寤虹瓚甯傚満鍋ュ悍鍙戝睍锛屾牴鎹婁腑鍗庝汉姘戝叡鍜屽浗姘戞硶鍏銆嬨婁腑鍗庝汉姘戝叡鍜屽浗寤虹瓚娉曘嬨婁腑鍗庝汉姘戝叡鍜屽浗鎷涙爣鎶曟爣娉曘嬨婁腑鍗庝汉姘戝叡鍜屽浗姘戜簨璇夎娉曘嬬瓑鐩稿叧娉曞緥瑙勫畾锛岀粨鍚堝鍒ゅ疄璺碉紝鍒跺畾鏈В閲娿
绛旓細娉曞緥渚濇嵁锛氥婃渶楂樹汉姘戞硶闄㈠叧浜庡鐞寤鸿宸ョ▼鏂藉伐鍚堝悓绾犵悍妗堜欢閫傜敤娉曞緥闂鐨瑙i噴锛堜竴锛夈 绗竴鏉 寤鸿宸ョ▼鏂藉伐鍚堝悓鍏锋湁涓嬪垪鎯呭舰涔嬩竴鐨勶紝搴斿綋渚濇嵁姘戞硶鍏绗竴鐧句簲鍗佷笁鏉$涓娆剧殑瑙勫畾锛岃瀹氭棤鏁堬細锛堜竴锛夋壙鍖呬汉鏈彇寰楀缓绛戜笟浼佷笟璧勮川鎴栬呰秴瓒婅祫璐ㄧ瓑绾х殑锛涳紙浜岋級娌℃湁璧勮川鐨勫疄闄呮柦宸ヤ汉鍊熺敤鏈夎祫璐ㄧ殑寤虹瓚鏂藉伐浼佷笟鍚嶄箟鐨...
绛旓細姘戞硶鍏稿缓璁惧伐绋鍚堝悓鍙告硶瑙i噴(涓)鍏充簬鈥滃伐鏈熼棶棰樷濈殑鍐呭涓虹8-11鏉°傛湰閮ㄥ垎涓昏鏄叧浜庡缓璁惧伐绋嬪紑宸ユ棩鏈熴佺宸ユ棩鏈熷拰宸ユ湡椤哄欢闂鐨勮瀹,鍖呭惈濡備笅涓変釜鏂归潰鐨勫唴瀹:1銆佽瀹氫簡寮宸ユ棩鏈熺殑璁ゅ畾鏍囧噯銆傛牴鎹湰閮ㄥ垎鍐呭鐨勮瀹,涓鑸儏鍐典笅,宸ョ▼寮宸ユ棩鏈熶互寮宸ラ氱煡杞芥槑鐨勫紑宸ユ棩鏈熶负鍑,鐗瑰畾鎯呭喌涓嬩互寮宸ユ潯浠跺叿澶囩殑鏃ユ湡銆佹壙鍖呬汉瀹為檯杩...
绛旓細寤鸿宸ョ▼鍙告硶瑙i噴涓2022鍏ㄦ枃锛氫负浜嗙粰鍥藉鍏充簬娓呯悊宸ョ▼鎵樻瑺娆惧拰鍐滄皯宸ュ伐璧勯噸澶ч儴缃茬殑瀹炴柦鎻愪緵鍙告硶淇濋殰锛岀粺涓浜烘皯姘戞硶鎵ф硶灏哄害锛屽叕骞充繚鎶ゅ悇鏂瑰綋浜嬩汉鐨勫悎娉曟潈鐩婏紝缁存姢寤虹瓚甯傚満鐨勬斂鍏氱З搴忥紝淇冭繘寤虹瓚琛屼笟鐨勫仴搴峰彂灞曘傜紪鍐欎簡鏈功銆傝鍙告硶瑙i噴瀵硅鑼冨缓绛戝競鍦鸿涓猴紝淇冭繘鎴戝浗寤虹瓚琛屼笟鐨勫彂灞曪紝纭繚寤鸿宸ョ▼璐ㄩ噺锛岀淮鎶や汉姘戠敓鍛...
绛旓細寤鸿宸ョ▼鍙告硶瑙i噴-2004鏄牴鎹婁腑鍗庝汉姘戝叡鍜屽浗姘戞硶鍏銆嬨併婁腑鍗庝汉姘戝叡鍜屽浗鎷涙爣鎶曟爣娉曘嬨併婁腑鍗庝汉姘戝叡鍜屽浗姘戜簨璇夎娉曘嬬瓑娉曞緥瑙勫畾锛岀粨鍚堟皯浜嬪鍒ゅ疄闄咃紝灏卞鐞嗗缓璁惧伐绋嬫柦宸ュ悎鍚岀籂绾锋浠堕傜敤娉曞緥鐨勯棶棰樺埗瀹氥傜浉鍏冲唴瀹瑰涓嬶細寤鸿宸ョ▼鏂藉伐鍚堝悓鍏锋湁涓嬪垪鎯呭舰涔嬩竴鐨勶紝搴斿綋鏍规嵁姘戞硶鍏哥殑瑙勫畾锛岃瀹氭棤鏁堬細1銆佹壙鍖呬汉鏈彇寰...
绛旓細浣滀负涓庛姘戞硶鍏銆嬬浉閰嶅鐨鍙告硶瑙i噴锛屻婃渶楂樹汉姘戞硶闄㈠叧浜庡鐞寤鸿宸ョ▼鏂藉伐鍚堝悓绾犵悍妗堜欢閫傜敤娉曞緥闂鐨勮В閲婏紙涓锛夈嬶紙浠ヤ笅绠绉版柊瑙i噴锛夊湪璁ゅ畾寤鸿宸ョ▼鏂藉伐鍚堝悓鏃犳晥銆佹棤鏁堝悎鍚屽伐绋嬩环娆剧殑澶勭悊瑙勫垯銆佸悎鍚岃В闄ゅ強瑙i櫎鍚庢灉绛夋柟闈㈤兘涓庢皯娉曞吀淇濇寔涓鑷淬備笌姝ゅ悓鏃讹紝浣滀负瀵2002骞淬婃渶楂樹汉姘戞硶闄㈠叧浜庡鐞嗗缓璁惧伐绋嬪悎鍚岀籂绾锋浠剁殑...
绛旓細涓銆姘戞硶鍏稿缓璁惧伐绋鏂藉伐鍚堝悓鍙告硶瑙i噴1銆佸缓璁惧伐绋嬪疄琛岀洃鐞嗙殑锛屽彂鍖呬汉搴斿綋涓庣洃鐞嗕汉閲囩敤涔﹂潰褰㈠紡璁㈢珛濮旀墭鐩戠悊鍚堝悓銆傚彂鍖呬汉涓庣洃鐞嗕汉鐨勬潈鍒╁拰涔夊姟浠ュ強娉曞緥璐d换锛屽簲褰撲緷鐓ф湰缂栧鎵樺悎鍚屼互鍙婂叾浠栨湁鍏虫硶寰嬨佽鏀挎硶瑙勭殑瑙勫畾銆2銆佹硶寰嬩緷鎹細銆婁腑鍗庝汉姘戝叡鍜屽浗姘戞硶鍏搞 绗竷鐧句節鍗佷竴鏉 鍙戝寘浜哄彲浠ヤ笌鎬绘壙鍖呬汉璁㈢珛寤鸿宸ョ▼...
绛旓細鎵挎媴璧斿伩璐d换銆1.銆姘戞硶鍏銆嬬涓冪櫨涔濆崄涔濇潯绗竴娆捐瀹氾細鈥寤鸿宸ョ▼绔e伐鍚庯紝鍙戝寘浜哄簲褰撴牴鎹柦宸ュ浘绾稿強璇存槑涔︺佸浗瀹堕鍙戠殑鏂藉伐楠屾敹瑙勮寖鍜岃川閲忔楠屾爣鍑嗗強鏃惰繘琛岄獙鏀躲傞獙鏀跺悎鏍肩殑锛屽彂鍖呬汉搴斿綋鎸夌収绾﹀畾鏀粯浠锋锛屽苟鎺ユ敹璇ュ缓璁惧伐绋嬨傗2.銆婃渶楂樹汉姘戞硶闄㈠叧浜庡鐞嗗缓璁惧伐绋嬫柦宸ュ悎鍚岀籂绾锋浠堕傜敤娉曞緥闂鐨瑙i噴锛堜竴锛夈嬶紙...