最高人民法院关于审理商品房买卖合同解释第23条
法律主观：
《最高人民 法院 关于审理 商品房买卖 合同纠纷 案件适用法律若干问题的解释》已于2003年3月24日由最高人民法院审判委员会第1267次会议通过。现予公布，自2003年6月1日起施行。 二○○三年四月二十八日 为正确、及时审理 商品房 买卖合同纠纷案件，根据《中华人民共和国 民法通则 》、《中华人民共和国 合同法 》、《中华人民共和国城市 房地产管理法 》、《中华人民共和国 担保法 》等相关法律，结合民事审判实践，制定本解释。 第一条本解释所称的商品房买卖合同，是指房地产开发企业(以下统称为出卖人)将尚未建成或者已竣工的房屋向社会销售并转移房屋所有权于买受人，买受人支付价款的合同。 第二条出卖人未取得 商品房预售 许可证明，与买受人订立的商品房预售合同，应当认定无效，但是在起诉前取得商品房预售许可证明的，可以认定有效。 第三条商品房的销售广告和宣传资料为要约邀请，但是出卖人就商品房开发规划范围内的房屋及相关设施所作的说明和允诺具体确定，并对商品房买卖合同的订立以及房屋价格的确定有重大影响的，应当视为要约。该说明和允诺即使未载入商品房买卖合同，亦应当视为合同内容，当事人违反的，应当承担违约责任。 第四条出卖人通过认购、订购、预订等方式向买受人收受 定金 作为订立商品房买卖合同担保的，如果因当事人一方原因未能订立商品房买卖合同，应当按照法律关于定金的规定处理;因不可归责于当事人双方的事由，导致商品房买卖合同未能订立的，出卖人应当将定金返还买受人。 第五条商品房的认购、订购、预订等协议具备《商品房销售管理办法》第十六条规定的商品房买卖合同的主要内容，并且出卖人已经按照约定收受购房款的，该协议应当认定为商品房买卖合同。 第六条当事人以商品房预售合同未按照法律、行政法规规定办理登记备案手续为由，请求确认 合同无效 的，不予支持。 当事人约定以办理登记备案手续为商品房预售合同生效条件的，从其约定，但当事人一方已经履行主要义务，对方接受的除外。 第七条 拆迁 人与被拆迁人按照所有权调换形式订立 拆迁补偿 安置协议，明确约定拆迁人以位置、用途特定的房屋对被拆迁人予以补偿安置，如果拆迁人将该补偿 安置房 屋另行出卖给第三人，被拆迁人请求优先取得补偿安置房屋的，应予支持。 被拆迁人请求解除拆迁补偿安置协议的，按照本解释第八条的规定处理。 第八条具有下列情形之一，导致商品房买卖合同目的不能实现的，无法取得房屋的买受人可以请求 解除合同 、返还已付购房款及利息、赔偿损失，并可以请求出卖人承担不超过已付购房款一倍的赔偿责任： (一)商品房买卖合同订立后，出卖人未告知买受人又将该房屋抵押给第三人; (二)商品房买卖合同订立后，出卖人又将该房屋出卖给第三人。 第九条出卖人订立商品房买卖合同时，具有下列情形之一，导致合同无效或者被撤销、解除的，买受人可以请求返还已付购房款及利息、赔偿损失，并可以请求出卖人承担不超过已付购房款一倍的赔偿责任： (一)故意隐瞒没有取得商品房预售许可证明的事实或者提供虚假商品房预售许可证明; (二)故意隐瞒所售房屋已经抵押的事实; (三)故意隐瞒所售房屋已经出卖给第三人或者为拆迁补偿安置房屋的事实。 第十条买受人以出卖人与第三人恶意串通，另行订立商品房买卖合同并将房屋交付使用，导致其无法取得房屋为由，请求确认出卖人与第三人订立的商品房买卖合同无效的，应予支持。 第十一条对房屋的转移占有，视为房屋的交付使用，但当事人另有约定的除外。 房屋毁损、灭失的风险，在交付使用前由出卖人承担，交付使用后由买受人承担;买受人接到出卖人的书面交房通知，无正当理由拒绝接收的，房屋毁损、灭失的风险自书面交房通知确定的交付使用之日起由买受人承担，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。 第十二条因房屋主体结构质量不合格不能交付使用，或者房屋交付使用后，房屋主体结构质量经核验确属不合格，买受人请求解除合同和赔偿损失的，应予支持。 第十三条因房屋质量问题严重影响正常居住使用，买受人请求解除合同和赔偿损失的，应予支持。 交付使用的房屋存在质量问题，在保修期内，出卖人应当承担修复责任;出卖人拒绝修复或者在合理期限内拖延修复的，买受人可以自行或者委托他人修复。修复费用及修复期间造成的其他损失由出卖人承担。 第十四条出卖人交付使用的房屋套内建筑面积或者建筑面积与商品房买卖合同约定面积不符，合同有约定的，按照约定处理;合同没有约定或者约定不明确的，按照以下原则处理： (一)面积误差比绝对值在3%以内(含3%)，按照合同约定的价格据实结算，买受人请求解除合同的，不予支持; (二)面积误差比绝对值超出3%，买受人请求解除合同、返还已付购房款及利息的，应予支持。买受人同意继续履行合同，房屋实际面积大于合同约定面积的，面积误差比在3%以内(含3%)部分的房价款由买受人按照约定的价格补足，面积误差比超出3%部分的房价款由出卖人承担，所有权归买受人;房屋实际面积小于合同约定面积的，面积误差比在3%以内(含3%)部分的房价款及利息由出卖人返还买受人，面积误差比超过3%部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。 第十五条根据《合同法》第九十四条的规定，出卖人迟延交付房屋或者买受人迟延支付购房款，经催告后在三个月的合理期限内仍未履行，当事人一方请求解除合同的，应予支持，但当事人另有约定的除外。 法律没有规定或者当事人没有约定，经对方当事人催告后，解除权行使的合理期限为三个月。对方当事人没有催告的，解除权应当在解除权发生之日起一年内行使;逾期不行使的，解除权消灭。 第十六条当事人以约定的违约金过高为由请求减少的，应当以违约金超过造成的损失30%为标准适当减少;当事人以约定的违约金低于造成的损失为由请求增加的，应当以违约造成的损失确定违约金数额。 第十七条商品房买卖合同没有约定违约金数额或者损失赔偿额计算方法，违约金数额或者损失赔偿额可以参照以下标准确定： 逾期付款的，按照未付购房款总额，参照中国人民银行规定的金融机构计收 逾期贷款利息 的标准计算。 逾期交付使用房屋的，按照逾期交付使用房屋期间有关主管部门公布或者有资格的房地产评估机构评定的同地段同类房屋租金标准确定。 第十八条由于出卖人的原因，买受人在下列期限届满未能取得房屋权属证书的，除当事人有特殊约定外，出卖人应当承担违约责任： (一)商品房买卖合同约定的办理房屋所有权登记的期限; (二)商品房买卖合同的标的物为尚未建成房屋的，自房屋交付使用之日起90日; (三)商品房买卖合同的标的物为已竣工房屋的，自合同订立之日起90日。 合同没有约定违约金或者损失数额难以确定的，可以按照已付购房款总额，参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算。 第十九条商品房买卖合同约定或者《城市房地产开发经营管理条例》第三十三条规定的办理房屋所有权登记的期限届满后超过一年，由于出卖人的原因，导致买受人无法办理房屋所有权登记，买受人请求解除合同和赔偿损失的，应予支持。 第二十条出卖人与包销人订立商品房包销合同，约定出卖人将其开发建设的房屋交由包销人以出卖人的名义销售的，包销期满未销售的房屋，由包销人按照合同约定的包销价格购买，但当事人另有约定的除外。 第二十一条出卖人自行销售已经约定由包销人包销的房屋，包销人请求出卖人赔偿损失的，应予支持，但当事人另有约定的除外。 第二十二条对于买受人因商品房买卖合同与出卖人发生的纠纷，人民法院应当通知包销人参加诉讼;出卖人、包销人和买受人对各自的权利义务有明确约定的，按照约定的内容确定各方的诉讼地位。 第二十三条商品房买卖合同约定，买受人以 担保贷款 方式付款、因当事人一方原因未能订立商品房担保贷款合同并导致商品房买卖合同不能继续履行的，对方当事人可以请求解除合同和赔偿损失。因不可归责于当事人双方的事由未能订立商品房担保贷款合同并导致商品房买卖合同不能继续履行的，当事人可以请求解除合同，出卖人应当将收受的购房款本金及其利息或者定金返还买受人。 第二十四条因商品房买卖合同被确认无效或者被撤销、解除，致使商品房担保贷款合同的目的无法实现，当事人请求解除商品房担保贷款合同的，应予支持。 第二十五条以担保贷款为付款方式的商品房买卖合同的当事人一方请求确认商品房买卖合同无效或者撤销、解除合同的，如果担保权人作为有独立请求权第三人提出诉讼请求，应当与商品房担保贷款合同纠纷合并审理;未提出诉讼请求的，仅处理商品房买卖合同纠纷。担保权人就商品房担保贷款合同纠纷另行起诉的，可以与商品房买卖合同纠纷合并审理。 商品房买卖合同被确认无效或者被撤销、解除后，商品房担保贷款合同也被解除的、出卖人应当将收受的购房 贷款 和购房款的本金及利息分别返还担保权人和买受人。 第二十六条买受人未按照商品房担保贷款合同的约定偿还贷款，亦未与担保权人办理商品房抵押登记手续，担保权人起诉买受人，请求处分商品房买卖合同项下买受人合同权利的，应当通知出卖人参加诉讼;担保权人同时起诉出卖人时，如果出卖人为商品房担保贷款合同提供保证的，应当列为共同被告。 第二十七条买受人未按照商品房担保贷款合同的约定偿还贷款，但是已经取得房屋权属证书并与担保权人办理了商品房抵押登记手续，抵押权人请求买受人偿还贷款或者就抵押的房屋优先受偿的，不应当追加出卖人为当事人，但出卖人提供保证的除外。 第二十八条本解释自2003年6月1日起施行。 《中华人民共和国城市房地产管理法》施行后订立的商品房买卖合同发生的纠纷案件，本解释公布施行后尚在一审、二审阶段的，适用本解释。 《中华人民共和国城市房地产管理法》施行后订立的商品房买卖合同发生的纠纷案件，在本解释公布施行前已经终审，当事人申请再审或者按照审判监督程序决定再审的，不适用本解释。 《中华人民共和国城市房地产管理法》施行前发生的商品房买卖行为，适用当时的法律、法规和《最高人民法院〈关于审理房地产管理法施行前房地产开发经营案件若干问题的解答〉》。
法律客观：
《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》
第九条
因房屋主体结构质量不合格不能交付使用，或者房屋交付使用后，房屋主体结构质量经核验确属不合格，买受人请求解除合同和赔偿损失的，应予支持。
《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》
第十条
因房屋质量问题严重影响正常居住使用，买受人请求解除合同和赔偿损失的，应予支持。
交付使用的房屋存在质量问题，在保修期内，出卖人应当承担修复责任；
出卖人拒绝修复或者在合理期限内拖延修复的，买受人可以自行或者委托他人修复。修复费用及修复期间造成的其他损失由出卖人承担。
绛旓細璇ヤ袱绫昏涓哄潎灞炰簬杩濆弽鎯呮姤鎻愪緵涔夊姟鐨勮涓恒傘鍟嗗搧鎴閿鍞鐞嗗姙娉曘嬩腑鏄庣‘瑙勫畾浜嗘埧鍦颁骇寮鍙戜紒涓氳礋鏈夊姙鐞嗗晢鍝佹埧棰勫敭璁稿彲璇佸強鍦ㄨ繘琛屾埧灞嬮鍞椂璐熸湁灏嗗叿澶囧晢鍝佹埧棰勫敭璁稿彲璇佺殑浜嬪疄鍛婄煡涔板彈浜虹殑涔夊姟銆傘婁腑鍗浜烘皯鍏卞拰鍥姘戞硶閫氬垯銆嬫璇堟槸鎸囦竴鏂瑰綋浜嬩汉鏁呮剰鍛婄煡瀵规柟铏氬亣鎯呭喌鎴栨晠鎰忛殣鐬掔湡瀹炴儏鍐碉紝璇变娇瀵规柟褰撲簨浜轰綔鍑洪敊璇...
绛旓細锛2锛夊紑鍙戝晢瀹炴柦浜嗘璇堣涓恒傛璇堣涓轰竴鑸寘鎷晠鎰忓憡鐭ヨ櫄鍋囨儏鍐靛拰鏁呮剰闅愮瀿鐪熷疄鎯呭喌涓ょ銆傦紙3锛夎娆鸿瘓鏂瑰洜鍙楁璇堣岄櫡浜庨敊璇殑鍒ゆ柇銆備篃灏辨槸鎸囨璇堢殑琛屼负涓庨櫡鍏ラ敊璇垽鏂殑缁撴灉涔嬮棿鏈夌浉褰撲箣鍥犳灉鍏崇郴銆傦紙4锛夎娆鸿瘓浜哄熀浜庨敊璇垽鏂屼负鎰忔濊〃绀恒傛牴鎹鏈楂樹汉姘戞硶闄㈠叧浜庡鐞嗗晢鍝佹埧涔板崠鍚堝悓绾犵悍妗堜欢閫傜敤娉曞緥鑻ュ共闂鐨...
绛旓細鍏充簬鎷嗚縼涓鎴夸簩鍗栫殑娉曞緥鏉℃瑙ｉ噴锛氭牴鎹鏈楂樹汉姘戞硶闄㈠叧浜庡鐞嗗晢鍝佹埧涔板崠鍚堝悓绾犵悍妗堜欢閫傜敤娉曞緥鑻ュ共闂鐨勮В閲娿嬬鍏潯鈥滃叿鏈変笅鍒楁儏褰箣涓锛屽鑷村晢鍝佹埧涔板崠鍚堝悓鐩殑涓嶈兘瀹炵幇鐨勶紝鏃犳硶鍙栧緱鎴垮眿鐨勪拱鍙椾汉鍙互璇锋眰瑙ｉ櫎鍚堝悓銆佽繑杩樺凡浠樿喘鎴挎鍙婂埄鎭佽禂鍋挎崯澶憋紝骞跺彲浠ヨ姹傚嚭鍗栦汉鎵挎媴涓嶈秴杩囧凡浠樿喘鎴挎涓鍊嶇殑璧斿伩璐ｄ换锛(...
绛旓細銆鏈楂樹汉姘戞硶闄㈠叧浜庡鐞嗗晢鍝佹埧涔板崠鍚堝悓绾犵悍妗堜欢閫傜敤娉曞緥鑻ュ共闂鐨勮В閲娿嬩腑鏈夋潯娆捐瀹氾紝鍚堝悓绾﹀畾鐨勫姙鐞嗘埧灞嬫墍鏈夋潈鐧昏鐨勬湡闄愬眾婊″悗瓒呰繃涓骞达紝鐢变簬寮鍙戝晢鐨勫師鍥狅紝瀵艰嚧涔板彈浜烘棤娉曞姙鐞嗘埧灞嬫墍鏈夋潈鐧昏锛屼拱鍙椾汉鍙互璇锋眰瑙ｉ櫎鍚堝悓鍜岃禂鍋挎崯澶便傛墍浠ワ紝濡傛灉鏄敱浜庡紑鍙戝晢鐨勫師鍥犳病鑳藉姙鐞嗘埧浜ц瘉锛屾槸鍙互瑕佹眰閫鎴跨殑銆備簩銆佸紑鍙...
绛旓細娉曞緥渚濇嵁锛氥婃皯娉曞吀銆嬬浜旂櫨鍏崄鍥涙潯 褰撲簨浜轰竴鏂逛笉灞ヨ鍚堝悓涔夊姟鎴栬呭饱琛屽悎鍚屼箟鍔′笉绗﹀悎绾﹀畾锛岄犳垚瀵规柟鎹熷け鐨勶紝鎹熷け璧斿伩棰濆簲褰撶浉褰撲簬鍥犺繚绾︽墍閫犳垚鐨勬崯澶憋紝鍖呮嫭鍚堝悓灞ヨ鍚庡彲浠ヨ幏寰楃殑鍒╃泭锛涗絾鏄紝涓嶅緱瓒呰繃杩濈害涓鏂硅绔嬪悎鍚屾椂棰勮鍒版垨鑰呭簲褰撻瑙佸埌鐨勫洜杩濈害鍙兘閫犳垚鐨勬崯澶便傘鏈楂樹汉姘戞硶闄㈠叧浜庡鐞嗗晢鍝佹埧涔板崠鍚堝悓绾犵悍...
绛旓細娑夊強瀹氶噾鐨勬硶寰嬭瀹氭湁锛氥婁腑鍗庝汉姘戝叡鍜屽浗姘戞硶鍏搞嬬浜旂櫨鍏崄鍏潯銆佺浜旂櫨鍏崄涓冩潯銆佺浜旂櫨鍏崄鍏潯鍜屻鏈楂樹汉姘戞硶闄㈠叧浜庡鐞嗗晢鍝佹埧涔板崠鍚堝悓绾犵悍妗堜欢閫傜敤娉曞緥鑻ュ共闂鐨勮В閲娿嬬鍥涙潯銆傚悎鍚屽畾閲戞潯娆剧殑娉曞緥瑙勫畾鏈夊摢浜?銆婁腑鍗庝汉姘戝叡鍜屽浗姘戞硶鍏搞嬬浜旂櫨鍏崄鍏潯 銆愬畾閲戞媴淇濄戝綋浜嬩汉鍙互绾﹀畾涓鏂瑰悜瀵规柟缁欎粯瀹氶噾浣滀负...
绛旓細浠庢硶寰嬬悊璁烘潵璁诧紝搴旇濡傛锛屼竴鑸儏鍐典笅锛屽湪璐埧鍚堝悓涓紝鍙屾柟褰撲簨浜烘寜鐓у浗瀹剁浉鍏虫硶寰嬭瀹氾紝绾﹀畾寤舵湡浜ゆ埧鐨勮繚绾﹂噾搴旇鏄寜鐓ц喘鎴挎讳环鐨勭櫨鍒嗘瘮璧斾粯鐨勩
绛旓細1銆佸弻鏂瑰湪銆婃埧鍦颁骇涔板崠鍚堝悓銆嬩腑鐨勭害瀹氭湁杩濈害璐ｄ换鐨勶紝鍒欐牴鎹悎鍚岀殑绾﹀畾杩涜澶勭悊銆2銆佸鍚堝悓娌℃湁绾﹀畾鐨勶紝鍒欎緷鐓у欢鏈熶氦鎴垮浣曞鐞嗗湪鎴垮湴浜т拱鍗栧悎鍚屼腑锛屼竴鑸潎绾﹀畾鏈変氦鎴挎椂闂达紝浣嗗紑鍙戝晢寤舵湡浜ゆ埧鐨勬儏鍐典粛鍗佸垎鏅亶銆傛牴鎹鏈楂樹汉姘戞硶闄㈠叧浜庡鐞嗗晢鍝佹埧涔板崠鍚堝悓绾犵悍妗堜欢閫傜敤娉曞緥鑻ュ共闂鐨勮В閲娿嬬鍗佷簲鏉°佺鍗佷竷鏉＄殑...
绛旓細浜岋紝 鎴垮湴浜у紑鍙戝叕鍙镐竴鎴夸簩鍗栵細鍏堝悗浠ヤ袱涓拱鍗栧悎鍚岋紝灏嗗悓涓鐗瑰畾鐨勬埧灞嬪嚭鍗栫粰涓や釜涓嶅悓鐨勪拱鍙椾汉 涓夛紝 涓鎴夸簩鍗栬涓烘硶寰嬭鑼冿細鍟嗗搧鎴夸拱鍗栬涓洪傜敤鐨勬硶寰嬫湁銆婃皯娉曢氬垯銆嬶紝銆婂悎鍚屾硶銆嬶紝銆婂煄甯傛埧鍦颁骇绠＄悊娉曘嬬瓑锛岀敱浜庡晢鍝佹埧浜ゆ槗琛屼负姣旇緝娴潅锛鏈楂樹汉姘戞硶闄鍦2003骞3鏈24鏃ュ彂甯冧簡銆鍏充簬瀹＄悊鍟嗗搧鎴夸拱鍗鍚堝悓...
绛旓細娉曞緥鍒嗘瀽锛氬浜庢埧浜ц瘉鐨勫姙鐞嗘椂闂达紝鍥藉鐨勬硶寰嬫湁鏄庣‘鐨勮瀹氥傛牴鎹鏈楂樹汉姘戞硶闄㈠叧浜庡鐞嗗晢鍝佹埧涔板崠鍚堝悓绾犵悍妗堜欢閫傜敤娉曞緥鑻ュ共闂鐨勮В閲娿嬬敱浜庡嚭鍗栦汉鐨勫師鍥狅紝涔板彈浜哄湪涓嬪垪鏈熼檺灞婃弧鏈兘鍙栧緱鎴垮眿鏉冨睘璇佷功鐨勶紝闄ゅ綋浜嬩汉鏈夌壒娈婄害瀹氬锛屽嚭鍗栦汉搴斿綋鎵挎媴杩濈害璐ｄ换锛氾紙涓锛夊晢鍝佹埧涔板崠鍚堝悓绾﹀畾鐨勫姙鐞嗘埧灞嬫墍鏈夋潈鐧昏鐨勬湡闄愶紱...
