竣工验收合格是交房的必要条件吗？
竣工验收合格是交房的必要条件吗？
一、关键词:房屋买卖、竣工验收、违约、逾期交房
1.典型案例:
2012年老谢与开发商订立买卖合同，约定以40万元的价格购买商品房一套。双方同时约定交房时开发商须提供住宅质量保证书、使用说明、规划验收合格证、测绘报告等。开发商如逾期交房，应按日万分之二的标准向老谢支付违约金。缔约后，老谢依约支付全部购房款。交房时，因未取得消防合格备案手续及竣工验收备案表，老谢拒绝收房并要求开发商承担违约责任。诉讼中，开发商主张，合同并未约定竣工验收合格为交房条件，不同意老谢的诉请。
2.法院判决
法院经审理认为:建筑工程竣工验收合格后,方可交付使用;未经验收或者验收不合格的,不得交付使用。工程验收合格以取得工程竣工验收备案表为标志,房屋交付前未经验收或者经验收不合格的,买受人可以拒绝接受房屋。虽然合同只约定质量保证书等为交付条件，但工程竣工验收备案表也应为商品房交付使用的必要条件。鉴于开发商取得竣工验收备案在约定交房时间之后，故应承担相应违约责任。据此，判决开发商赔偿老谢各项损失2万余元。
二、懂法重点:
1、工程竣工验收有什么法律意义?
《建筑法》第六十一条规定，交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书，并具备国家规定的其他竣工条件建筑工程竣工经验收合格后，方可交付使用:未经验收或者验收不合格的，不得交付使用因此，竣工验收是包括商品房在内的各类建筑工程交付使用的前提条件。
2、交房必须竣工验收合格吗?
是的!《民法典》第一百五十三条规定，违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效。因上述规定属于强制性规定，故不允许当事人随意排除。本案中，即便当事人未约定竣工验收合格是交房的前提条件，当事人亦可以援引相关规定维护自身合法权益。
3、逾期交房的违约损失应如何计算?
《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若千问题的解释》第十三条规定，逾期交付使用房屋的，按照逾期交付使用房屋期间有关主管部门公布或者有资格的房地产评估机构评定的同地段同类房屋租金标准确定。因此，开发商未办理竣工验收导致无法按期交房时，作为守约方的购房人可据此计算赔偿数额。
绛旓細缁间笂鎵杩帮紝绔ｅ伐楠屾敹鍚堟牸鏄‘淇濆缓绛戠墿璐ㄩ噺鍜屼繚闅滄秷璐硅呮潈鐩婄殑鍏抽敭姝ラ锛屽洜姝わ紝瀹冧篃鏄氦鎴跨殑蹇呰鏉′欢銆
绛旓細鎴垮湴浜ч」鐩宸ュ悗锛鐩稿叧鏈烘瀯楠屾敹椤圭洰鍚堟牸鏄氦浠樼殑鏈鍩烘湰鏉′欢銆傚彟澶栥婂缓璁惧伐绋嬭川閲忕鐞嗘潯渚嬨嬭繕鍋氫簡鍏蜂綋瑙勫畾锛屽叾瑙勫畾浜嗗缓璁惧伐绋嬬宸ラ獙鏀跺簲褰撳叿澶囦簲涓潯浠讹細(1)瀹屾垚寤鸿宸ョ▼璁捐鍜屽悎鍚岀害瀹氱殑鍚勯」鍐呭銆(2)鏈夊畬鏁寸殑鎶鏈。妗堝拰鏂藉伐绠＄悊璧勬枡銆(3)鏈夊伐绋嬩娇鐢ㄧ殑涓昏寤虹瓚鏉愭枡銆佸缓绛戞瀯閰嶄欢鍜岃澶囩殑杩涘満璇曢獙鎶ュ憡銆(4)...
绛旓細绔ｅ伐澶囨璇佷功骞朵笉鑳戒綔涓烘埧鍦颁骇浜ゅ壊鎵蹇呴渶鐨勪竴椤硅瘉鏄庢枃浠銆傜劧鑰岋紝鍊樿嫢璐埧鍙婂敭鎴垮弻鏂瑰湪绛捐鐨勩婂晢鍝佹埧涔板崠鍚堝悓銆嬩腑鏄庣‘瑙勫畾浜嗛渶鍦ㄥ彇寰楃宸ラ獙鏀跺妗堣瘉涔﹀悗鏂硅兘瀹屾垚鎴垮眿浜ゅ壊鎵嬬画鐨勶紝鍒欏繀椤讳緷绾︽墽琛屻傝嫢鍗栨柟鏈兘鑾峰緱姝ら」璇佹槑锛屽垯涓嶈兘琚涓哄凡缁忚揪鍒颁簡浜ゆ埧鎵闇鐨勬墍鏈夋潯浠躲傚弽涔嬶紝鑻ュ弻鏂瑰湪銆婂晢鍝佹埧涔板崠鍚堝悓銆嬩腑骞舵湭...
绛旓細澶囨琛屼负鏄鏀跨鐞嗘満鍏充负浜嗚鏀跨鐞嗘柟渚胯瀹氱殑锛屽嵆渚挎病鏈夊妗堬紝浣嗚嫢鑳借纭浜や粯鎴垮眿宸查獙鏀跺悎鏍肩殑锛屼笖鍙屾柟褰撲簨浜烘病鏈夋槑纭害瀹氥婂缓璁惧伐绋嬬宸ュ妗堣〃銆嬫槸浜や粯鎴垮眿鐨勫墠鎻愭潯浠剁殑锛屼笉搴旇瀹氭埧灞嬩笉鍏峰浜や粯鏉′欢銆 涓嶆槸銆傚妗堣涓烘槸琛屾斂绠＄悊鏈哄叧涓轰簡琛屾斂绠＄悊鏂逛究璁惧畾鐨勶紝鍗充究娌℃湁澶囨锛屼絾鑻ヨ兘琚‘璁や氦浠樻埧灞嬪凡楠屾敹...
绛旓細棣栧厛锛鎴戝浗娉曞緥瑙勫畾鎴垮湴浜у紑鍙戦」鐩宸ワ紝缁忛獙鏀跺悎鏍煎悗锛屾柟鍙氦浠樹娇鐢;鏈粡楠屾敹鎴栬呴獙鏀朵笉鍚堟牸鐨勶紝涓嶅緱浜や粯浣跨敤銆傛牴鎹垜鍥姐婂缓绛戞硶銆嬨併婂煄甯傛埧鍦颁骇寮鍙戠粡钀ョ鐞嗘潯渚嬨嬨併婂缓璁惧伐绋嬭川閲忕鐞嗗姙娉曘嬬瓑鐩稿叧瑙勫畾锛屼氦鎴挎椂棣栧厛瑕佹弧瓒崇嚎闈㈢殑鏉′欢锛(涓)鎴垮湴浜у紑鍙戦」鐩宸ュ悗,鎴垮湴浜у紑鍙戜紒涓氬簲褰撳悜鍘跨骇浠ヤ笂鍦版柟浜烘皯鏀垮簻鎴...
绛旓細銆绔ｅ伐楠屾敹澶囨琛ㄣ嬪苟涓嶆槸寮鍙戝晢浜ゆ埧鐨娉曞畾鏉′欢锛屼箣鎵浠ヤ細鏈夊妗堣涓猴紝鍏跺疄鏄鏀跨鐞嗘満鍏筹紝涓轰簡绠＄悊鏂逛究鎵璁惧畾鐨勪竴涓潯浠讹紝鍗充究娌℃湁銆婄宸ラ獙鏀跺妗堣〃銆嬶紝浣嗘槸鍙鑳借纭浜や粯鎴垮眿宸楠屾敹鍚堟牸锛岄偅灏变笉搴旇璁ゅ畾璇ユ埧灞嬩笉鍏峰浜や粯鐨勬潯浠躲傚浜庤喘鎴胯呮潵璇达紝鍦ㄦ敹鎴夸箣鍓嶉渶瑕佹煡鐪嬩互涓嬨婄宸ラ獙鏀跺妗堣〃銆嬶紝杩欎釜琛ㄦ牸...
绛旓細鍙互锛屼絾鏄渶瑕佹弧瓒充竴瀹氱殑鏉′欢鎵嶈锛屽彧鏈夊叿澶囥绔ｅ伐楠屾敹澶囨琛ㄣ嬨併婁綇瀹呰川閲忎繚璇佷功銆嬨併婁綇瀹呬娇鐢ㄨ鏄庝功銆嬨併婂缓绛戝伐绋嬭川閲忚瀹氳瘉涔︺嬬瓑璇佷功鎵嶈兘璇佹槑鎴垮眿宸茬粡鍏峰浜や粯鏉′欢銆傛敹鎴挎椂瑕佸厛瀹℃煡鐩稿叧鏂囦欢鐨勫師浠讹紝纭鎴垮眿宸茬粡鍏峰浜や粯鏉′欢涔嬪悗锛屾墠鑳借繘琛岄獙鎴裤佺粨绠楄垂鐢ㄣ佷氦閽ュ寵绛変氦鎺ュ伐浣溿傘婄宸ラ獙鏀跺妗堣〃銆嬫槸鐩墠...
绛旓細绔ｅ伐楠屾敹鍚堟牸涔嬪悗锛屾槸鍙互浜ゆ埧鐨銆傚綋鍟嗗搧鎴垮凡缁忕宸ワ紝骞朵笖杈惧埌浜や粯浣跨敤鏉′欢浠ュ悗锛屽紑鍙戝晢浼氫功闈㈤氱煡璐埧鑰呭姙鐞嗕氦鎺ユ墜缁傚湪杩涜浜ゆ帴鐨勬椂鍊欙紝寮鍙戝晢瑕佹彁渚涗竴琛ㄤ袱涔︺併婂晢鍝佹埧闈㈢Н瀹炴祴鎶鏈姤鍛婁功銆嬨佸鍐呯幆澧冩娴嬫姤鍛婂拰銆婄墿涓氱鐞嗗叕绾︺嬨傚綋璐埧鑰呰涓烘埧灞嬬鍚堢害瀹氾紝骞朵笖鍦ㄣ婃埧灞嬮獙鏀朵氦鎺ュ崟銆嬩笂绛惧瓧浠ュ悗锛屽紑鍙戝晢灏...
绛旓細涔熷氨鏄锛楠屾敹鍚堟牸浠ュ缓璁惧崟浣嶇殑绔ｅ伐楠屾敹鎶ュ憡涓哄噯銆傚苟涓嶆槸浠ュ伐绋楠屾敹绔ｅ伐琛屾斂澶囨涓哄噯銆 (浜)鍏峰銆婁綇瀹呰川閲 淇濊瘉涔 銆嬪拰銆婁綇瀹呬娇鐢ㄨ鏄庝功銆嬨傘婂煄甯傛埧鍦颁骇寮鍙戠粡钀ョ鐞嗘潯渚嬨嬬31鏉♀滄埧鍦颁骇寮鍙戜紒涓氬簲褰撳湪 鍟嗗搧鎴 浜や粯浣跨敤鏃讹紝鍚戣喘涔颁汉鎻愪緵浣忓畢璐ㄩ噺淇濊瘉涔﹀拰浣忓畢浣跨敤璇存槑涔︺備綇瀹呰川閲忎繚璇佷功搴斿綋鍒楁槑...
绛旓細涓銆佸晢鍝佹埧浜ゆ埧鏍囧噯鐨勬硶寰嬭瀹氭槸鎬庢牱鐨勬牴鎹婁腑鍗庝汉姘戝叡鍜屽浗寤虹瓚娉曘嬬鍏崄涓鏉¤瀹氾細浜や粯绔ｅ伐楠屾敹鐨寤虹瓚宸ョ▼锛屽繀椤荤鍚堣瀹氱殑寤虹瓚宸ョ▼璐ㄩ噺鏍囧噯锛屾湁瀹屾暣鐨勫伐绋嬫妧鏈粡娴庤祫鏂欏拰缁忕缃茬殑宸ョ▼淇濅慨涔︼紝骞跺叿澶囧浗瀹惰瀹氱殑鍏朵粬绔ｅ伐鏉′欢銆傚缓绛戝伐绋嬬宸ョ粡楠屾敹鍚堟牸鍚庯紝鏂瑰彲浜や粯浣跨敤;鏈粡楠屾敹鎴栬呴獙鏀朵笉鍚堟牸鐨勶紝涓嶅緱浜や粯浣跨敤...
